4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.”  

130 sayılı ilamın 1’inci maddesiyle ... olduğu görülmüştür. Belediyesi tarafından ihale edilen “.. GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ Esas yönünden inceleme: Yüklenici ile idare arasında ... olarak belirlenmiştir. Yapım İşi”nde, yüklenici ...

: Adet. birim fiyat , uygulama projesi rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.  “Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “… İdare, isterse projeler üzerinde kendisi de değişiklik yapabilir.

...kapsamındaki teknik personelin iş başında bulundurulmadığı hususudur. ...İşin sözleşmesinin ilgili maddesinde " .. ...tutulacağı, şantiye şefi pozisyonundaki inşaat mühendisi ...

Duruşma talebinde bulunan ... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... Valiliği ... Valiliği ... ile İnşaatın diğer Yapı Denetim Görevlileri ... İlamda Gerçekleştirme Görevlisi olarak sorumlu ... Başsavcılık mütalaasında; "...

…” hükmü yer almaktadır. İşe ait Sözleşme’nin, …’ md., yürürlük: 18/08/2019) edilir. md., yürürlük: 18/08/2019) analizler dikkate alınarak oluşturulacak analizler. md., yürürlük: 18/08/2019) analizler dikkate alınarak oluşturulacak analizler.

İSTEMİN KONUSU : … YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: … Genel Müdürlüğü ... İdare Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

  GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 81 sayılı ilamın 5. tarih ve ... -TL kamu zararına sebebiyet verilmesi şeklindedir. Yapı İşl. Md. ve (Fen İşleri Daire Başkan V.) . ..’nin sorumluluğuna hükmedilmiştir. hükmü bulunmaktadır. tarih ve ... sayılı resmi yazı ile ...

214 sayılı Ek İlamın 1. olduğu değerlendirilmektedir. Hükmedilmiştir. #039;nin, Makine Mühendisi … maddesiyle işbu tazmin hükmünü vermiştir.*** maddesiyle; .. 100 sayılı (Asıl) İlamın 18. ve Gerçekleştirme Görevlisi (İnşaat Teknikeri) …&