... içeriğinin Yüklenici, Danışman (Yapı Denetim firması) ve hakedişi onaylayan İnşaat Mühendisi …in daha önce yaptıkları savunma metni ile aynı olduğu ve bu hususların is... ...değerlendirilmesi: Yukarıda da bahsedildiği üzere Denetçi tarafından yazılan yargı raporunda işin kontrol hizmetlerini yürüten danışman firmanın kamu zararından sorumlu tutulması gerektiği...

...teknik şartnamenin ilgili maddeleri dayanak gösterilerek “imalatların her safhasında yapı kontrol hizmetini gören, hakedişleri düzenleyip imzalayan danışman firmanın (müşavir... yevmiye no.lu) ekli 13 no.lu Hakedişi Onaylayan (İnşaat Mühendisi) …

Sorumluların göndermiş oldukları savunmalardan; Yapı Denetim görevlisi olarak, Makine Mühendisi …, ...yapılan ihalenin sözleşme sürecinin ve teminat mektubu süresinin takibinin, hem inşaatın kontrol amiri olmaları sıfatıyla, hem de Harcama Yetkilisi olarak … ve …’un görevleri... #039;nin, Makine Mühendisi …

...Yapılması) yapılmak suretiyle ayrıca foraj bedeli ödenmesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi kapsamında kamu zararına sebebiyet vermektedir. Yüklenici bu fiziksel koşullara göre uygun ve makul önlemleri alarak, İşleri yürütmeye devam ederek ve Mühendisin verebileceği tüm talimatlara uyacaktır.

...yapılan ihalenin sözleşme sürecinin ve teminat mektubu süresinin takibinin, hem inşaatın kontrol amiri olmaları sıfatıyla, hem de Harcama Yetkilisi olarak … ve …’un görevleri... Sorumluların göndermiş oldukları savunmalardan; Yapı Denetim görevlisi olarak, Makine Mühendisi …,

İlk derece mahkemesince görüşüne başvurulan bilirkişiler inşaat mühendisi Recep Can, makine mühendisi Serhat Güngör ve hukukçu Doç. ...kapsadığının belirtildiği buna göre İKY 900 ve İKY 9000’in “Yüklenici, idarenin kontrol teşkilatı için, merkez ofisi ve şantiyede sözleşme tasarısı-diğer hususlarda...

...kaynaklanacak tadilat talepleri Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar Müdürlüğü görüş ve kontrolünde Belediye Encümen kararı doğrultusunda yapılır. İnşaat Mühendisi) tarafından hazırlanmış olan 19.03.2019 tarihli “Yaklaşık Maliyet Cetveli...

- Usule aykırı şekilde 21.12.2018 tarihinde verilen süre uzatım kararından sadece 5 gün sonra bu sefer Kontrol teşkilatında görevli …, Fevzi DANSIK, İnşaat Mühendisi …,