...tarafından yapıldığını, ancak davalı tarafından yer tesliminden yaklaşık 2 sene sonra işin rantabilitesinin... ...sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesine karar verildiğini, bu nedenlerle davanın reddini... ...ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine karar verilmiştir. ...menfi zararının karşılanması söz konusu olmadığını, davanın açılmasına idare sebebiyet...

...yapılması nedeniyle yeni fiyat yapılmasına” karar verilmiştir. Genel Teknik Şartnamesi” ne yer verilmiş ve sözleşme eki Özel Teknik Şartnamenin... işinde, yeni fiyat yapım şartları mevcut olmadığı halde bazı imalatlar için yeni fiyat... ...belirtilmişse, birim fiyat tariflerinde detaylara yer verilmesine gerek yoktur.

... kararı kaldırılarak ilk derece mahkemesi kararının, asıl davada davalı-birleşen davada davacı ... temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, takdir olunan 3.815,00 TL duruşma vekâlet ... asıl davada davalı-birleşen davada davacıya verilmesine, aşağıda yazılı harcın birleşen davada ...

...olduğunu tespitine, birleşen davanın ise reddine karar vermiştir. ...gecikme cezası kesildiğini, davalı yüklenicinin yerine getirmediği imalat eksikliklerinden dolayı... ...hakedişten gecikme cezası kesmesinde haklı olmadığını, geçici kabul eksiklikleri için... ...yüklenicinin fiyat farkı talebinin reddine karar verilmesine rağmen davalı iş sahibi yararına...

Uyuşmazlık eserin ayıplı olup olmadığı ve ayıbın giderim bedelinden kaynaklanmaktadır... Açıklanan sebeplerle karar bozulmalıdır. ...harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden... Yerel mahkeme kararının ıslahla ilgili kısmının...

...istinaden idaresince yapılan başvuru ile Kurulumuz kararı talep edilmektedir. ...elektrik branşman hattı Tedaş’ın göstereceği yere yüklenici tarafından bağlanacaktır.” hükümlerinin... ...anlaşmazlığın ortadan kalktığı ve Kurulumuzca karar verilmesine konu edilemeyeceği değerlendirilmiştir... ...tespit edildiği, eksiklik listesinin; “5-Enerji olmadığı için test edilemeyen tüm elektrik...

...günlük süre içinde tamamlanmasının mümkün olmadığına, uyarılara rağmen yüklenicinin... Kararın belirtilen sebeplerle bozulması uygun görülmüştür. ...harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden... ...kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

...hakediş tutarının yüklenici firmaya ödenmeyerek dava sonuçlanıncaya kadar emanete alınmasına... Davanın reddine karar gerektiğini savunmuştur. ...işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, SSK'... ...harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden...

Mahkeme Kararı: Ankara 14. ...faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine hükmedilmiştir. Özel Daire Bozma Kararı: Yerel Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına... sayılı kararı ile; “…

...görüşüyle bağlı kalınarak istemin reddi doğru olmadığından karar bozulmalıdır. ...duruşmasında vekille temsil olunan davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 625,90... ...birlikte kesilen bu nakdi teminatın iade edileceği kararlaştırılmıştır. ...eksik olduğunu savunduğu işlerin hakedişlerde yer aldığı ve davalı tarafından da hakedişin...