maddesinde yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,05 oranında gecikme cezası uygulanacağı kararlaştırılmıştır.
kar oranı - Arama Sonuçları
… Devamı
Kararın İlgili Kısmı Dolayısıyla ihaleden öce tespit edilip ihale dokümanında gösterilmiş olsalar da ihale konusu hizmetteki oranı yansıtmayan katsayıların hukuksal bir değeri bulunamaz.
Yargıtay, bu tür durumlarda yüklenicinin alacağının, pursantaj veya birim fiyatlara göre değil, yaptığı imalatların tüm işe göre fiziki oranının saptanması ve bu oranın toplam götürü bedel sözleşme bedeline uygulanmasıyla bulunması gerektiğine karar verdi.
Bu karar, idarelerin iş eksilişlerinde yaklaşık maliyeti ve tenzilat oranını kullanarak yükleniciden orantısız kesinti yapmasının önüne geçmektedir.
Karar, Yargıtay'ın yerleşik içtihadı olan fiziki oran yönteminin (yapılan imalatın toplam işe fiziki oranı x toplam götürü bedel) kullanılmasının zorunlu olduğunu belirtti.
Kamu İhale Kurulu, akaryakıt giderinin yemek hizmeti alım ihalelerinde tali unsur niteliğinde olduğunu ve ağırlık oranının asli unsurlara (işçilik ve gıda malzemesi) dahil kabul edileceğini belirterek başvuruyu reddetmiştir.
İdare, bu gecikmenin işe tesir ettiği oranda (örneğin, ödenmeyen tutarın iş programına etkisi oranında) yükleniciye süre uzatımı vermek zorundadır. 29/4'teki ödenek yetersizliği benzeri) yerine getirmemesi anlamına geldiğine karar verdi.
...maliyet unsuru olan c (Makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık) oranının sıfır olarak belirlenerek hesaba katılmadığı görülmüş olup sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde belirlenmediğinden ihalenin iptaline karar verilmiştir.
...yüklenici karı ve genel gider oranının %5 olarak uygulanmak istenildiği, bu oranın kabul edilemeyeceği, Yüksek Fen Kurulu 2018/47 Kararında belirtildiği şekilde kar ve genel giderler oranı üzerinde tarafların anlaşması, Yönündedir.
Kurul Kararlarında Öne Çıkan Hususlar: İhale İndiriminin (Tenzilat) Uygulanamayacağı İlkesi: Kurul'un en istikrarlı ve net kararlarından biri, yeni birim fiyat tespitinde, sözleşme bedeli ile yaklaşık maliyet arasındaki farktan hareketle bulunacak bir ihale indirimi oranının uygulanamayacağıdır.