Kamu ihale sözleşmelerinde idarenin hakediş ödemelerini geciktirmesi, Yüksek Fen Kurulu ve Yargıtay kararlarıyla bir süre uzatım sebebi olarak kabul edilmektedir. Yargıtay Kararı: Hesaplama Yöntemi Parasal Oran (Finansal Etki) Olmalı Yargıtay 15. Daha sonra, geciken hakedişin tutarı (parasal miktarı) alınmalıdır.

...K'dan Emsal Görüş: İdare Hakedişi Geç Öderse, Yüklenici Süre Uzatımı Alır Kamu ihalelerinde, idarelerin bütçe sorunları veya bürokratik gecikmeler nedeniyle yüklenici... Karar: Süre Uzatımı Verilmeli ve Ödenek Aktarılmalı YFK, bu gerekçelerle, idarenin geçici hakediş ödemelerindeki gecikmeyi hesaplayarak...

Bu suç, bir netice suçu (ihalenin kazanılması, kamu zararı oluşması vb.

İş Ortaklığında Pilot Ortağın İş Bitirme Belgesi Yeterliliği Ne Olmalı? Eğer pilot ortak %80 sağlıyorsa, özel ortak %20 sağlamalıdır. Kamu ihalelerinde büyük projelerin altından kalkabilmek veya yeterlilik kriterlerini sağlayabilmek...

Doğrudan Temin Yöntemi: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22 nci maddesinde hüküm altına alınan doğrudan temin yöntemi...

Genellikle sadece Şantiye Şefinin belge alabileceği düşünülse de, Kamu İhale Mevzuatı belirli şartlar altında diğer mühendislerin de bu haktan yararlanmasına... Belgeyi Almak İçin Ne Yapmalısınız?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58.

...Bakanlıktan İstedi, Davayı Kaybetti: Yargıtay'dan Kritik Husumet Uyarısı Kamu ihalelerinde yükleniciler, sözleşme imzalarken yüksek tutarlarda damga vergisi...