...Konferans salonu üzerine tekabül eden teraslarda yapılan güçlendirme nedeniyle mevcut kirişlere... ...verilen YİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22... TL/ton) daha düşük olduğu, dolayısıyla bir kamu zararının olmadığı görülmektedir.

...12/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10... ...programının düzenlendiği, uzatılan sürede yapılan imalatlara fiyat farkının hesaplanması... ...yapılabileceği, Bununla birlikte, ikmal inşaatı işlerinde ihale dokümanı içinde tasfiye durum...

...bulunmayan R1 veya R2 belgesine sahip diğer taşıma işleri organizatörlerinin yetki belgesine sahip... ...sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu... ...kullanılmak üzere istenileceğinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda...

TL kamu zararı için tazmin hükmü verilmişti. ...0003) x gecikilen gün sayısı” şeklinde yapılan ceza kesintisi uygulamasının doğru... ...Uygulanacak ceza miktarı tespit edilirken eksik kalan işlerin bedeli değil, toplam sözleşme bedelinin...

...artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi sonucu yapılan revize iş programında ödeneklerin, uzatılan... TL kamu zararının; Harcama Yetkilisi (İl Müdürü) …,

...suretiyle fiyatlarının tespiti gereken bütün işlerde taşeron firma faturalarına göre hareket... ...birim fiyatla yapılacak kıyaslama sonucuna göre kamu zararı oluşup oluşmadığının tespit... ...etmekte iseler de; taraflarca anlaşmaya varılarak yapılan bir birim fiyat tespitinden söz etmek...

...götürü bedel teklif alınarak ihale edilen yapım işlerinde vazgeçilen imalatlara, o imalat karşılığı... Kamu İdaresince bulgu konusu hususa iştirak... ...Müdürlükçe ihalesi 18.08.2019 tarihinden önce yapılan bazı anahtar teslimi götürü bedel...

Dava; davacı şirketin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca 1... ...meydana gelen sel ve su baskını olayının sondaj işlerini etkileyecek şekilde hasar meydana getirmediği...

...fiyatları kullanılarak düzenlenmesi nedeniyle kamu zararı oluşmuştur. ...birim fiyatlar kullanılarak yeni birim fiyat yapılan hallerde sözleşme yılı resmi birim... ...göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı... ...de Eurovent Sertifikası’na ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin bir yeterlik kriteri olmadığı...