yine taraflar arasındaki sözleşmede işin süresinde bitirilmemesi halinde yüklenicinin her gün için sözleşmede belirlenen oranda günlük ceza ödemesi kararlaştırılmış olup bu cezanın ifaya ekli ceza niteliğini taşıması nedeniyle sözleşmede aksine bir hüküm de bulunmadığından mahkemenin...
işin niteliği - Arama Sonuçları
… Devamı
...taşımalı yemek hizmet alımı ile hiçbir doğal bağlantısı olmadığını, yapım işi niteliğinde olduğunu ve bu durumun mevzuata aykırı olduğunu belirterek Kurula itirazen... ...Taraflar İçin Çıkarımlar Bu karar, idarelerin ihale dokümanı hazırlarken alım konusu işin kapsamını doğru belirlemesinin ne kadar kritik olduğunu göstermektedir.
...müteahhit karı ve genel gider ödendiği tespit edilmişse de; konuya ilişkin 19.585,17 TL kamu zararının 18.07.2014 tarihli kesin hakedişin (12.08.2014 tarih ve 5996 numaralı ödeme emri belgesi ekinde) demirbaş eşya niteliğindeki malzemelerin analizlerinden %25 müteahhitlik karı ve genel gider çıkarılarak proforma fatura üzerinden düzenlenmesi...
Bu tür sözleşmelerde ödemeler, işin tamamı için teklif edilen toplam bedel üzerinden, ilerleme yüzdelerine (pursantaj) göre yapılır. Mahal listesindeki poz tanımları, bir ödeme listesi değil, bir yapılacak işler listesi (teknik tarif) niteliğindedir.
İdarenin (Belediye) yer teslimi yükümlülüğü, sadece arsayı göstermek değil, aynı zamanda işin yapılmasına mani bir engel bulunmamasını da kapsar. Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 23.06.2021 tarih ve 49765 sayılı tutanak numaralı kararı , bu konuya emsal niteliğinde bir açıklık getirmiştir.
İdare Kaynaklı Gecikme: Hakedişin geç düzenlenmesi idarenin kusuruysa, bu durum yüklenici aleyhine (düşük endeks uygulanarak) kullanılamaz. Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 24.01.2024 tarihli ve 56409 tutanak sayılı kararı (yukarıdaki kararın devamı), bu konuda teknik bir ders niteliğindedir.
Kamu ve özel sektör yapım işlerinde süre uzatımları, genellikle sadece işin fiziki kalemleri üzerinden tartışılır. ...Mahkeme, idareye sağlanacak hizmetler kaleminin niteliğini ikiye ayırarak emsal niteliğinde bir yorum yapmıştır: Yatırım Giderleri (Sabit Yatırımlar): Bunlar, hizmetin...
İşin Sürekliliği: 24 aylık araç kiralama ve taşıma hizmeti, niteliği gereği süreklilik arz eden bir iştir. ...geldiğinde (işçi sayısının belli olması, çalışma saatlerinin idareye tahsis edilmesi, işin sürekli olması ve işçilik maliyetinin %70'i aşması), ihalenin ikinci kısmının...
merkezi yemekhane de 2016 Mali Yılı malzemeli yemek pişirme hizmet alımı işinde sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra asgari ücretin değiştiğini ileri sürerek... ...gerekçe gösterilerek bu konudaki talebin reddi, asgari ücretin kamu düzenine ilişkin olması niteliğine aykırılık teşkil eder.
...yazıda “Torbalı, Çiğli, Dikili ve Seferihisar İlçeleri için Spor Salonu Yapım İşi işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan ettiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki...









