...yapıların inşaatına başlanamadığı, meydana gelen gecikmelerin işe etkisi oranında Yüklenicinin süre uzatımı verilmesini...

...talebi bu şekilde belirtildikten sonra anlaşmazlık konusunun, işe ait sözleşme ve ekleri hükümleri ile ilgili mevzuatına...

...işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeks olduğu ve işe ait sözleşmenin 14.3 maddesi gereğince fiyat farkına...

… tarihinde imzalanan işe ait sözleşmenin 28’inci maddesinde, sözleşme ve eklerinde...

Mevcut işe ait sözleşme öncesi ve sonrası tüm işlemler fiyata dahildir.” düzenlemesi,   

Yüklenicinin onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye...

...E.7673 sayılı cevabi yazısı ile süre uzatımı talebinin işe ait sözleşme ve eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ...

Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir.

Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir.

Ancak söz konusu işe ilişkin sözleşmenin 10.