...15/11/2021 tarihli dilekçesinden özetle; projenin revize edilmesi nedeni ile ortaya çıkan %8,5586 oranındaki iş artışı gereği proje revizesinde geçen 13 gün, iş artışına ait imalatların yapılabilmesi için 25 gün, projenin uygulama aşamasında tespit edilen zeminin toprak örtüsü altında bulunan inşaat atıkları nedeni ile iş makinalarının...

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 1) İhale konusu hizmet alımında 1 (bir... ...fazla ücret alan işçi için yüzde 5’lik asgari ücret artışına göre ödenecek fiyat farkı; Temel asgari ücret...

...tarihli dilekçesinde özetle; 1- İşin geçici kabul itibar tarihi olarak 29/04/2021 tarihi esas alınarak 15 nolu son hakedişten kesilen 17.360 TL’nin taraflarına iade edilmesi gerektiği, 2- Sözleşme kapsamında olmayan, geçici kabul heyetince eksiklik listesinde belirtilmeyen, 15 nolu direk ile trafo arasındaki elektrik tesisatı işinin iş artışı...

temyiz dilekçesinde özetle; 1-) İlama konu edilen yeni birim fiyatların... ...Sayıştay Denetçilerinin … işinde yeni birim fiyatlar (İş Artışı) ile ilgili yaptığı hesaplamalar tablosu incelendiğinde... ...gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

...2022 olduğu, %1,28’lik iş artışı yapıldığı ve iş artışına bağlı olarak da 35 günlük ek süre verilerek... diğer hususlar , Geçici kabul itibar tarihi , kesin hakediş , kesin kabul , teminat süresi ...olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi; 19/04/2021 tarihli dilekçesinde özetle; Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ...

İnşaatına ilişkin olarak “.. birim fiyat tarifi , iş artışı , sözleşme bedeli , teklif fiyat , Yeni birim fiyat ...enjeksiyon tutucularının temini ve montajı için ayrıca iş artışı kapsamında “YF-B-18.502 Poz Nolu Bakır Su ve Enjeksiyon...

Yüklenici 1 adet “hidrostatik vakumlu kaldırım süpürge aracı” için 1.000 TL/gün teklif etmiştir. O halde; aynı aracın keşif artışına konu diğer adedi için de aynı fiyattan ödeme yapılması gerekmektedir.

iş artışı , sözleşmenin feshi , Sözleşmeye aykırılık , yasaklılık Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

Asıl ve birleşen dosya davacısı yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı iş sahibidir. eser sözleşmesi , iş artışı ve iş eksilişi , işin süresinden daha önce tamamlanması...

Bu itibarla, sorumlunun temyiz dilekçesindeki iddialarının reddedilerek 124 sayılı İlamın 6. maddesiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin hükmün TASDİKİNE, oy çokluğuyla, karar verildi. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz...