...özelliğine göre yüklenici ile anlaşmaya varılarak tespit edilmiş olduğu; bu şekilde yeni birim fiyat tespiti yapıldığı ve bunun aksi yönünde yapılacak bir belirlemenin idarenin takdir hakkını kısıtlamış olacağı anlaşıldığından, yapılan uygulama ve ödemede mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

... ve bunun aksi yönünde yapılacak bir uygulamanın idarenin takdir hakkını kısıtlayacağını ifade etmişlerse de; Yapım İşleri Genel ... teklif rayiçler, idarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler, idarenin veya diğer idarelerin sözleşmeye bağladığı benzer yapım ...

Öte yandan, davacı şirket tarafından, ihale konusu işin süresinde bitirilememiş olmasının Kanun’dan faydalanmaya engel teşkil etmediği, Kanun'da süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tâbi olunmayacağının açıkça belirtildiği, bu konuda idarenin takdir hakkının bulunmadığı ileri sürülmektedir.

Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. ...kullanılıyorsa, kullanıldığı açıkça anlaşılıyorsa, iş sahibi idarenin geçici kabule yanaşmaması hakkın kötüye kullanılması...

...iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat... İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. ...oluşturulamayacağı görüşüne, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin...

.’nin yapısal değişikliği hakkında bilgi verildiği, işin devamı sürecinde sözleşmenin... ...verilen 15 günlük süre uzatımı verilmesi; proje revizyonu idarenin sebebiyet verdiği bir durum nedeniyle verilecek süre... ...uğradığı, söz konusu 28 günlük sürenin bu duruma mukabil takdir edildiği, 15 Günlük Süre Uzatımı ile ilgili olarak...

maddeye göre sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, yükleniciler hakkında 26. ...başlanılması ve iş programına uygun olarak işe devam edilmesi aksi takdirde sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'... ...sağlanacağı ocaklarda üretim için gerekli izinlerin alınmasının idarenin sorumluluğunda olduğu, iş programına göre yapılması...

...tekemmül ettiği görülerek yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin, işin gereği görüşüldü... ...edilmesinin talep edildiği ve 10 gün içinde işe başlaması, aksi takdirde sözleşmesinin feshedileceğinin yükleniciye bildirildiği... ...koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriğinin, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabileceği...

...beslemesi uygulama projelerinde bu hususun belirtildiği, fakat idarenin isteği üzerine uygulama projelerinde yer almayan... ...yüklenici, projelerde herhangi bir değişiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi değişiklikler... ...mekanik ve elektrik imalatlarına ait 8 adet anlaşmazlık konusu hakkında Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.