...süresi ve işteki borçlarla uyumlu olacak şekilde uzatılması gerekmekte olup, bu sorumluluğu yerine getirmeyen ve yüklenicinin SGK borcunu ödemek durumunda kalan idarenin kamu zararına sebebiyet verdiği.

...sözleşmenin feshinin haksız sebebe dayandığı, davacının haksız fesih nedeniyle uğradığı zararın tazminini talep edebileceği tespitlerine yer verilmiştir. ...Merkez Büyükmahal Göleti İnşaatı Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak davacı ile davalı idare arasında sözleşme imzalandığı, söz konusu sözleşmede işin süresinin 650 takvim...

...tarafından zamanında ödenmeyen imalât bedelleri nedeniyle yüklenicinin bankalardan kullanmak zorunda kaldığı kredilerin faiz ve komisyonlarından doğan zararın tahsili istenilmiş, iş sahibi idare tarafından açılan birleşen 2010/204 Esas sayılı davada yükleniciye hakediş ödemesi yapılırken sehven kesilmeyen gelir vergisi tevkifatının...

...değerlendirildiğinde iş kapsamında toplam 226 gün ek süre verilmediği, yükleniciye herhangi bir avantaj sağlama ve kamu zararı oluşmasının söz konusu olmadığı, bu iş kapsamında fiyat farkı ödemesi öngörülmediğinden ayrıca idarenin sebebiyet verdiği haller dolayısıyla verilebilecek süre uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği...

HUKUKİ DEĞERLENDİRME: İdari dava türlerinden birisi olan tam yargı davası ile idare hukuku alanında ihlâl edilen bir hakkın yerine getirilmesi ya da uğranılan zararın giderilmesi istenir.

Dolayısıyla mevzuat ile hüküm altına alınmış olan rücu mekanizmasını işletme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suretiyle idareye ek mali külfet yüklenerek kamu zararına sebebiyet verilmiştir.

TL kamu zararına sebebiyet verildiğine, Kamu zararının tazmininden ise Belediye Başkanı ... TL kamu zararının Belediye Başkanı ... ...belirtilmiş, aynı Kanun’un 60’inci maddesinin (f) bendinde ise, ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini...

...arasında sayılmadığı ve belediye bütçesine dahil edilmediği; damga vergisi tahsil işlemi mevzuata uygun bir şekilde yapılmamış olsa dahi Belediye idaresinin geliri arasında sayılmadığından kamu zararı olarak değerlendirilemeyeceği ifadelerine yer verildiği görülmektedir.

Esas yönünden inceleme: Temyize konu işbu Ek İlam maddesindeki tazmin hükmü, ilgili kamu idaresi bünyesinde memurlar eliyle yürütülmesi gereken işlerin dışarıdan danışmanlık hizmeti satın alınarak yerine getirilmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle verilmiştir.

...yardımcısına mevzuata aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödenmesi suretiyle kamu zararına neden olunduğu iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 15 inci maddesinde; “Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal...