...ihale dokümanında çalıştırılacak personel sayısı ve çalışma saatlerinin tamamının idarede kullanılacağına dair bir belirleme içermediğinden bu kapsama girmemektedir. ... Sonucu ve Taraflar İçin Çıkarımlar Bu karar, sözleşmenin uyarlanması taleplerinde mahkemelerin öngörülemezlik unsurunu ne kadar dar yorumladığını göstermes...

...Kurulu onayının uzaması, hakediş ödemelerindeki gecikme, iş artışı vb.) işin süresi idare tarafından toplam 538 gün uzatılmıştır. ...tay'ın Değerlendirmesi ve Bozma Gerekçesi Yargıtay, ilk derece ve bölge adliye mahkemelerinin uyarlama talebini kabul eden kararlarını bozarken şu önemli tespitleri yapmıştır...

İdareler İçin Çıkarımlar: Kamu idareleri, tacir sıfatına sahip olmadıklarından, sözleşmelerden doğan ve özel bir kanunla ticaret mahkemelerine yönlendirilmemiş uyuşmazlıklar için dava açarken, davayı genel görevli mahkeme olan Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açmalıdır.

Ancak, idarenin talebiyle sözleşme kapsamında olmayan ilave işler yapıldığında, bu işlerin bedelinin nasıl hesaplanacağı en önemli hukuki sorundur. Bozmaya Uymanın Yükümlülüğü: Mahkemelerin, Yargıtay'ın bozma ilamına uyması, sadece şeklen uydum&quot...

maddesinde, mücbir sebepler veya idareden kaynaklı süre uzatımı halleri dışında fiyat farkı verilmeyeceği açıkça belirtilmiştir. Mevzuat Takibi Şarttır: Mahkemelerin dahi güncel mevzuatı (mülga/yürürlükte) karıştırabildiği görülmektedir.

Karar, savcılıkların ve mahkemelerin, önlerindeki olayın bir ihale süreci mi yoksa doğrudan temin gibi bir satın... Bu nedenle, karar hem kamu idareleri hem de hukukçular için yol gösterici niteliğini korumaktadır.

Yer teslimi yapıldıktan kısa bir süre sonra, idare inşaatın yapılacağı yeri değiştirmiştir.