YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir! Hakediş gecikmesi , ödenek yetersizliği , süre uzatımı , tahakkuk süresi , YFK Görüşü , YİGŞ Madde 29 , YİGŞ Madde 40 , yüksek fen kurulu
hakediş gecikmesi - Arama Sonuçları
… Devamı
Yargıtay'dan Hakediş Gecikmesi Süre Uzatımı Hesabına Düzeltme: Gecikilen Gün Kadar Süre Verilemez! Yargıtay'a göre, 100.000 TL'lik bir hakedişin 30 gün gecikmesi ile 5.000.000 TL'lik bir hakedişin 30 gün gecikmesinin, yüklenicinin iş programına ve finansal gücüne etkisi aynı değildir.
YFK'dan Yükleniciyi Koruyan Görüş: Hakediş Gecikmesi İdare Kusurudur, 20 Günlük Bildirim Şartı Aranmaz! İdare, hakediş gecikmesi süre uzatımı sebebi midir? ve yüklenici neden gecikmeler yaşanırken 20 gün içinde başvurmadı? sorularını Yüksek Fen Kurulu'na sormuştur.
Yüksek Fen Kurulu'nun Değerlendirmesi: Hakediş Gecikmesi = Ödenek Yetersizliği = İdare Kusuru Yüksek Fen Kurulu (YFK), anlaşmazlığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) Md.
quot; İdarenin Gecikmesi, Yüklenicinin İşi Yavaşlatması Davacı yüklenici, bir belediyenin hizmet binası yapım işini üstlenmiştir. Bu nedenle, hakediş alacakları ve haksız irat kaydedilen teminat mektubu bedelinin iadesi kararlarını doğru bulmuştur.
Hakediş ödemesi yapılacağı zaman. SGK yazısı olmadan yükleniciye hakediş ödemesi yapılamaz. SGK’nın yüklenici nezdinde yapacağın incelemelerin uzaması veya başvuruların ve gerekli evrakların hazırlanmasının gecikmesi bu gecikmeyi doğuran sebeplerdendir.
hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi...
Davacı taraf hakedişleri alırken hakedişlerin geç ödenmesi nedeniyle herhangi bir ihtirazi kayıt sunmayıp hakedişleri olduğu gibi kabul etmiştir. ...sayısı olan 3 gün ile çarpılması sonucu: 5.383,50- TL, Ekim 2015 ayı hak edişi ödeme gecikmesinden kaynaklı sözleşme bedeli olan 1.794.354,57 TL'nin binde biri olan 1.794...
Uygulamada, idarenin bu yükümlülüğünü yerine getirememesi, yani ödenek yetersizliği veya onaylanmış hakedişlerin geç ödenmesi, iş programının aksamasına ve işin gecikmesine neden olmaktadır.
Bu nedenle, başka bir idarenin gecikmesi YİGŞ Md. Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için...