...açıklamalar çerçevesinde; Dilekçilerce Daire kararının esasına ilişkin yapılan itirazların KABULÜ ile 1.

...açıklamalar çerçevesinde dilekçilerce Daire kararının esasına karşı sunulan itirazlarının KABULÜNE ve 2.Dairece 78 sayılı ilamın 2.

...masraflarına ilişkin isteminin reddine, davacının sözleşme dışı imalât bedeli isteminin kabulüne, birleşen 2012/317 Esas sayılı dava ile birleşen 2010/188 Esas sayılı davanın...

Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2.

Davalının temyiz isteminin kabulüne; 2.

İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz.

...takılması, çekilen hattın iç teçhizatında bağlantıların yapılıp, yerel gaz şirketi kabulleri yaptırılması, abonelik ve proje takibi/onayları ile ilgili her türlü harç yüklenici...

...işte bir çalışma yapılamadığı, eksik çalışıldığı gerekçesi ile verildiğinin kabulünü gerektirdiği, bu sebeple idaresince verilen süre uzatımlarına karşılık, gecikilen...