...şirketin taşeron olarak çalışması davalı idarece uygun bulunmuş ve sözleşme konusu işin geçici kabulü 01/11/2013 tarihinde yapılmıştır. ...şirketin 08/03/2012-25/06/2013 tarihleri arasında (Taşeron Sözleşmesi tarihi ile Son Taşeron Hakedişi tarihi arası) çalışmış olduğu, 09/09/2013 tarihli davalı idarenin yazısıyla...

...önce yapıldığından, işimizde bu revize fiyatın geçerli olmadığı, bu sebeple önceki hakedişte yapılan kesintinin iade edilmesi gerektiği yönündedir. …” Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; “Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.” “

...önce yapıldığından, işimizde bu revize fiyatın geçerli olmadığı, bu sebeple önceki hakedişte yapılan kesintinin iade edilmesi gerektiği yönündedir. …” Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; “Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.” “

... yükleniciye asgari 20 günlük süre verilebilecekken bu sürenin verilmediği, tabloda belirtilen hakediş ödemelerinde oluşan gecikmeler ve iş artışı nedeniyle asgari verilebilecek süre değerlendirildiğinde ... uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde geçici kabulünün ve 27.03.2019 tarihinde ise kesin kabulünün yapıldığı, ..