Talebe ilişkin tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri özet olarak belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. anahtar teslimi götürü bedel , kolon hattı şeması , mimari uygulama projesi , sıhhi tesisat , uygulama projesi

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 10/11/2020 tarihli ve 16477474 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 22/11/2018 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre 27/12/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “..

... davacı şirket üzerinde kaldığı, 21.09.2010 tarihinde sözleşme imzalandığı, yer tesliminin 24.09.2010 tarihinde yapıldığı, iş bitim tarihinin sözleşmesine göre 22.12 ... yüklenici firmaya tebliğ edildiği, ihtarlı süre sonunda yüklenicinin eksik imalatı yaparak geçici kabule hazır hale getirmediğinin tespit edilmesi üzerine 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri ...

...yerine aliminyum dış cephe kaplaması imalâtları ve otomasyon sisteminin de tamamlanarak teslim edildiğini, anılan imalâtların idarenin yazılı ve sözlü talimatları, onay yazıları... fazla yapılan imalat bedeli , iş artışı ve eksilişi , iş artışını geçen imalat bedelleri , yazılı ve sözlü talimat

...Müdürlüğü’nün 23/02/2021 tarihli ve 2075 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 30/11/2018 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 21/12/2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Bartın Sağlıklı Yaşam Merkezi” işinde...

İksa kazıklarına ait projelerin revize edilmesi nedeniyle iş yeri teslimi fiilen geç yapılmış ve yükleniciye verilen süre uzatımı nedeniyle ikinci revize iş programı düzenlenmiştir.