... aracılığı ile ihtarname gönderilmesine ve 30 günlük süre tanınmasına karşın herhangi ... itiraz üzerine ODTÜ'den alınan Deney Raporları ile ilgili sonuçların 16.08.2007 tarihinde davacı şirkete bildirilmesine karşın sonraki süreçte herhangi bir teslimat yapılmadığı, ihale ... davanın davacı şirket ve yarıdan fazla hisseye sahip ortak davacı K3'nın ...

... söz konusu yasaklama kararının 30/11/2013 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandığı anlaşıldığından, davacı ... tespit edildiği tarihten itibaren 45 günlük sürenin aşıldığı yönündeki iddianın yerinde ... yönünde karar verildiği görüldüğünden, 4734 sayılı Kanun'un 17. ...

Sözleşmenin 28.1. ...ihtarda verileceği öngörülen 10 günlük süre feshedilemeyen ancak cezanın... Davalı iş sahibi 14.03.2014 gün; 2293 yevmiye numaralı Kırşehir 3. Buna göre gecikme süresi, 21 gün olmaktadır. ...kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi... Sözleşmenin 10.3.1.

... imalatların yerinde dökme yapılması yerine hazır prefabrik olarak yapılmasına karar verilmesi ... projelerin onaylandığı, 26.07.2016-11.07.2016 tarihleri arasında geçen 15 günün süre ... Günün İncelenmesi Kısmındaki, 53 Günlük Süre Uzatımı ile ilgili olarak; Peron yapılacak ... tescilli yapılara uzak olmasına rağmen, ..

... bir iş kısmı teslim edilmediği, Bir günlük imalat bedeli kadar yapılan iş ... idaresine vermiş olduğu dilekçede (24/11/2021) belirtilen hususlar, idare tarafından değerlendirilerek ... tarafından revize bir iş programı hazırlanıp idaresine sunulması ve idare tarafından ... ve eki ilgili hükümlerinde belirtilen usul ve esaslar ile süresinde bu revize iş programının onaylanması ...

Bu durumda; itirazen şikayet başvurusuna konu edilen ' ... alındığı ve bu tarihi izleyen günden itibaren 10 günlük süre zarfında 23.05.2022 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu ... alındığında davacının başvurusunun süresinde olduğu anlaşılmakla dava konusu ...

Bu süre uzatımı kararı yukarıda yazılı hükümlere aykırı olduğundan, 04.07.2018-02.08.2018 tarihleri arası 30 günlük sürenin işte meydana gelen gecikme olarak kabul edilmesi ve bu süre için gecikme cezası uygulanmaması nedeniyle kamu zararı oluşmuştur.

Oysa yüklenici firma (yangından 10 gün sonra, 20 günlük başvuru süresi içinde) 26.11.2018 tarihinde (Üniversite tarafından usul ve mevzuata uygun olarak imzalanmış sözleşme ile yetkilendirilmiş olan) müşavir firmaya yazılı olarak başvurmuştur.