...yazıları ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından Kültür Varlıkları... ...üklenicinin görüş ve talebi; 14/10/2021 tarihli dilekçesinde özetl... ...işinin tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının hesaplanıp... ...değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, uyuşmazlık konusuna ilişkin tarafların...

...anlaşılmakta olup, belirtilen uyuşmazlığın karara bağlanmasıdır. ...yeniden revize projesi hazırlanarak 06/10/2020 tarihinde İdare onayına sundukları... idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı Yüklenicinin görüş ve talebinin; …

Sözleşmenin bu maddesindeki 10 günlük süre feshedilemeyen süre olup bu süre içinde gecikme cezasının uygulanacağı da kabul edildiğinden, davalı iş sahibinin feshedilemeyen bu 10 günlük süre ile ilgili olarak gecikme tazminatı istemesi mümkündür.

...fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine ” karar... ...oluştuğu gerekçesiyle yapılan itirazen şikayet başvurusunun Kamu İhale...

...edilse dahi, davacı idarenin ancak on günlük süre ile sınırlı olarak gecikme... Az yukarıda açıklandığı gibi BK’nın 158/II. Mahkeme Kararı: Ankara 10. 19.10.2021)   gecikme cezası , İhtar süresi , sözleşmenin feshi 2.Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

...yapıldığı, adı geçen kurumun 20/10/2020 tarihinde ilgili projeleri onayladığı... ...09/2021 tarihli ve E-883116 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen... .Yapım İşi” nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

1) Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan hükümler gereğince; … ...ale konusu işin/alımın; a) Adı: Yaz Spor Okulları Kapanış Programı Organizasyonu... ...tutanağına istinaden işin süresi olan 5 günlük süre içerisinde süsleme alanlarındaki... Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır: … ...durumlarının tespit edildiği, 5 günlük süre içinde 3 adet özel aykırılık...

1) 657 sayılı ilamın 10. c) Genel salgın hastalık. d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. ...sayfasından alındığı anlaşılan günlük ortalama sıcaklık değerlerine... maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, karar verildi. doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Zile Kaymakamlığı... 2015/1039, K. 2021/1071)   ...2014 tarih ve 28982 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali... HUKUKİ DEĞERLENDİRME: 4734 sayılı Kanun'un 58. ...alınması gerektiği, bu tarihten itibaren 45 günlük süre içerisinde verilmeyen...

...11/05/2022 tarihli ve E-88941 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen... ...ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında... (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, …   Ödenek %   10  2021     Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 20..