...hesaplanması ile ilgili olarak yüklenici ile idaresi arasında oluşan... ...19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin... ...işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir... ...değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların...

...ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından Kültür Varlıkları... ...icinin görüş ve talebi; 14/10/2021 tarihli dilekçesinde özetl... ...tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının hesaplanıp... ...değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, uyuşmazlık konusuna ilişkin tarafların...

...anlaşılmakta olup, belirtilen uyuşmazlığın karara bağlanmasıdır... ...revize projesi hazırlanarak 06/10/2020 tarihinde İdare onayına... ...önünde bulundurularak gereken süre uzatımının verilmesine... Yüklenicinin görüş ve talebinin; …

...İdaresi arasında görülen uyuşmazlık eser sözleşmesinden kaynaklanmakta... Şöyleki; Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 25. ...sahibinin feshedilemeyen bu 10 günlük süre ile ilgili olarak... 2014/2410, K. fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

...dahi, davacı idarenin ancak on günlük süre ile sınırlı olarak... Az yukarıda açıklandığı gibi BK’nın 158/II. Mahkeme Kararı: Ankara 10. 19.10.2021)   gecikme cezası , İhtar süresi , sözleşmenin feshi Taraflar arasındaki sözleşmenin 34.1.

...fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine... ...oluştuğu gerekçesiyle yapılan itirazen şikayet başvurusunun Kamu...

...yapıldığı, adı geçen kurumun 20/10/2020 tarihinde ilgili projeleri... ...2021 tarihli ve E-883116 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı... .Yapım İşi” nde, süre uzatımı konusunda İdaresi... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...ilişkin 10/04/2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan davalı... ...sözleşmeyi feshetmesi , ihtar , ihtarlı süre , sözleşme aykırılık... maddesi uyarınca 10/04/2012 tarih ve 28260 sayılı... ...muğlak ifadeler kullanıldığı, on günlük süre beklenmeden sözleşmelerinin... ...ortaya konulduğu, sözleşmenin süresi içerisinde 27/12/2011... HUKUKİ DEĞERLENDİRME: 4735 sayılı Kanun'un 20.

...sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki... ...konusu işin/alımın; a) Adı: Yaz Spor Okulları Kapanış Programı... ...yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde   “ ...istinaden işin süresi olan 5 günlük süre içerisinde süsleme... ...durumlarının tespit edildiği, 5 günlük süre içinde 3 adet özel aykırılık...

1) 657 sayılı ilamın 10. c) Genel salgın hastalık. ...kesilmemesi nedeniyle … TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...sayfasından alındığı anlaşılan günlük ortalama sıcaklık değerlerine... doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı