...Olayın Arka Planı: İthal Malzemede Kur Artışı ve İptal Talebi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından 31/07/2018... ...yükümlülükler getirildiğini ve bu durumun ürün maliyetini ihale bedelinin çok üzerine çıkardığını belirtmiştir. Dairesi, davayı reddederek yasaklama işlemini hukuka uygun bulmuştur.

Bu karar, Yargıtay denetiminden geçerek KESİNLEŞTİ . İşi yeniden ihale etti ve yeni yükleniciye daha yüksek bir bedelle (35.740.000,00 TL) verdi. Hukuk Dairesi, idarenin temyiz talebini reddederek yerel mahkemenin kararını ONANMIŞTIR .

Mekanik/elektrik tesisat gibi iş kalemlerinde ise, idarenin talebi ve Tebliğ doğrultusunda malzeme ve montaj bedelleri mutlaka ayrıştırılarak sunulmalıdır.

Ana Yüklenicinin Cezai Şart Talebi: Geçici Kabulden Sonra Gönderilen İhtar Neden Geçersiz Sayıldı? Taşeron sözleşmelerinde, işin zamanında ve eksiksiz bitirilmesi kritik öneme sahiptir. ...desi gereğince işin zamanında ifa edilmemesi halinde iş bedelinin binde üçü oranında cezai şart uygulanacağı düzenlenmiş...

...uygulayarak (örn: -70 TL) düşmüş; üzerine yeni borunun fatura bedelini tenzilatsız (örn: +120 TL) olarak eklemiştir. ...Paralellik Şarttır Sayıştay Temyiz Kurulu, karar düzeltme talebini reddetmiştir (tazmin hükmünü onamıştır). Analizin Sonucu Bu karar, paçal fiyatlardaki YBF tespitinin ne kadar riskli olduğunu göstermektedir.

Mahkeme, idarenin mal bedelini cezai şart alacağı kadar eksik ödemesinin, bu hakkı... ...idareye yazılı olarak bildirilmeli ve süre uzatım talebinde bulunulmalıdır. Teknik Belgelerin Verilmemesi Süre Uzatımı Nedenidir.

...Yüklenicinin Borcum Yok Tespiti ve Teminat İadesi Talebi Davacı yüklenici, Melikgazi Belediyesi ile 200 kişilik... Ancak bu iki alacak kaleminin hukuki rejimleri farklıdır ve mahkemenin bu ayrıma dikkat etmesi gerekir. ...36/5 uyarınca yüklenicinin ödemediği maaşları öderse, bu bedeli yüklenicinin hakedişinden veya teminatından kesme hakkına...