maddesi uyarınca sözleşme tasfiye edilerek kesin teminatı iade edilmiştir. Analizin Sonucu Yargıtay, yüklenicinin menfi zarar talep etme hakkından feragat etmediğine ve kusursuz tasfiye durumunda dahi bu masrafları talep etme hakkı bulunduğuna karar vermiştir. Bu analizde, Yargıtay 15.
e a a t - Arama Sonuçları
… Devamı
Yargıtay, "yeri görme" yükümlülüğünün, idarenin verdiği proje metrajının doğruluğunu kabul etme anlamına gelmediğini, fiili fazlalığın "sözleşme dışı fazla imalat" sayılacağını ve bedelinin ödenmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu analizde, Yargıtay 15.
Belediyesini ilgilendiren kısımda çöp ve moloz toplama, makine ve elle sokak süpürme ve pazar yeri temizliği hizmetleri yer almıştır. Söz konusu ihalede personel başına ödeme yapılmamakta toplanan çöpün ağırlığı ve süpürülen mahallerin alanına göre hakediş hesaplanmaktadır.
Sözleşmeye göre işin bitim tarihi 06.01.2017 iken, Süre Uzatım ve Ödenek Aktarım Komisyonunun 25.04.2015 tarihli Kararı ile 65 gün süre uzatımı verilmiş ve … TL’lik ek sözleşme yapılmış, söz konusu ek sözleşmeye ilişkin … TL’lik ek kesin teminat 2016 yılındaki 5 no’lu hakedişten kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmiştir.
Asliye Hukuk Mahkemesi, "bağışın gönüllü yapılabilecek bir ödeme olduğu" ve hakedişten "rıza dışı" kesinti yapılmasının hukuki olmadığı gerekçesiyle davacıyı haklı bulmuş ve davanın kısmen kabulüne karar vermiştir. Hukuk Dairesi, bu ret kararını ONAMIŞTIR . Soyut iddialar yeterli değildir.
Nisan 2023 alımı (20 adet): Birim fiyat ... TL/Adet olabileceği kanaatine varmıştır. TL) kamu zararı olarak hesaplamıştır. vb.) tartışmaya girmemiştir. Kamu kaynağındaki eksilme giderildiği için, Sayıştay "konu hakkında ilişilecek husus kalmadığına" oy birliğiyle karar vermiştir.
Elektronik ihale (e-ihale) sistemi, kamu alımlarında şeffaflığı artırmayı ve bürokrasiyi azaltmayı hedefler. Bu iki tespiti birleştiren Kurul, idarenin hem usulen hatalı bir yazıyla hem de zaten elektronik olarak teyit edebileceği belgeleri isteyerek mevzuata aykırı davrandığına karar vermiştir.
tarihinde anahtar teslimi götürü bedelle ihale edilen “… Dolayısıyla Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin eski ve yeni hükümleri uyarınca mevcut binanın yüksekliğinin 32,70 m. Teknikeri)’dan tazminine karar verilmiştir. tarihinde … TL bedelle ihale edilen (İKN No:…) tarihinde sözleşmeye bağıtlanan “…
İhtarname Çekilmesi: İdare, durumu tespit ettikten sonra yükleniciye bir ihtarname gönderir. Rüşvet vermek veya teşebbüs etmek. Protesto Çekme ve Mahkeme Kararı Gerekir mi? Fesih kararı alındığında, kesin teminatın gelir kaydedilmesi için ayrıca protesto çekmeye veya mahkemeden bir karar almaya gerek yoktur.
(3) İş kalemi veya iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir: a) Varsa yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler. b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.






