...yatırımcıların (faydalanıcılar) yaptıkları mal alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla kamu davası açılmıştır. Ceza Dairesi, çok önemli bir hukuki ayrıma imza atmıştır. Ceza Dairesi , zamanaşımı Ceza Dairesi'nin 07.12.2023 tarihli ve 2022/6465 E., 2023/11925 K.

Bu eylem nedeniyle şube müdürü hakkında rüşvet alma (TCK 252), firma yetkilisi hakkında ise rüşvet verme suçundan kamu davası açılmıştır. Ceza Dairesi , zamanaşımı Türk Ceza Kanunu'nda rüşvet (TCK 252) suçu, 05.07.2012 tarihinde 6352 sayılı Kanun ile köklü bir değişikliğe uğramıştır.

Yargıtay, bu detaylı inceleme yapılmadan ve ilgili ceza davasının sonucu beklenmeden idare elemanlarının sorumlu olmadığına karar verilmesinin hatalı olduğuna hükmetmiştir.

Cezai Şartın Hukuki Niteliği ve Kapsamı Kamu ihale sözleşmeleri, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun (Kanun) getirdiği özel hükümlere tabidir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki (TBK) ceza koşuluna ilişkin olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulun 19.10.2021 tarih ve E. ..oranında gecikme cezası uygulanır.

md., yürürlük: 18/08/2019) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

Ancak gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam edilmekle birlikte idarece kusur ve eksiklikler yüklenici nam ve hesabına giderilebilir.

Yargıtay'dan Emsal Karar: İhtar Çekmeden Kesilen Gecikme Cezası Geçersizdir! Yanlış maddeye dayanan veya usulsüz bir ihtar, ceza hakkını düşürebilir.

Günlük %1 Gecikme Cezası Sözleşme Bedelini Aştı: Sayıştay'dan Emsal 'Hakkaniyet İndirimi' Kararı! maddeye dayanarak bu cezayı takdiren indirebilir.

Bu tür gecikmelerin önüne geçmek ve yükleniciyi zamanında tamamlamaya teşvik etmek amacıyla sözleşmelerde gecikme cezası hükümleri yer alır.