...bırakılması durumunda yüklenicinin ne kadar alacağı (veya iş sahibinin ne kadar fazla ödediği) sıklıkla uyuşmazlık konusudur... ...Davacı iş sahibi (otel sahibi), otelinin tadilatı için davalı yüklenici ile 09.10.2013 tarihinde 230.000,00 TL götürü bedelli...

İtiraz sahibi, belgenin birkaç nedenle geçersiz olduğunu iddia etmiştir... ...nasıl ifa edildiği (doğrudan kendi personeliyle mi, yoksa alt yükleniciler veya kiralık araçlarla mı) ile işin hukuki...

...İnşaatta Gecikme ve Ceza Talebi Davacı arsa sahipleri ile davalı yükleniciler arasında bir arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi... ...quot;inşaat zamanında teslim edilmediğinde, müteahhit arsa sahibine ayda 500 euro ceza ödemeyi kabul eder şeklinde... Ancak, alacaklı tarafın (iş sahibi veya arsa sahibi) gecikmiş ifayı kabul ederken yasal haklarını...

Yargıtay Kararı: Fesih Varsa, İfaya Bağlı Ceza (Gecikme Cezası) Yoktur Yargıtay 15. Bu sorunların en başında, iş sahibinin sözleşmeyi feshetmesine rağmen, aynı zamanda işin... davalı yüklenici tarafından sözleşme eylemli feshedilip başka bir...

...bitirememesi veya imalatları durdurması gibi durumlarda, iş sahibi sözleşmeyi feshedebilir. ...içinde gecikme cezasının işleyeceğine dair özel bir hüküm varsa (somut olaydaki 30 günlük ihtar süresi gibi), bu istisnai... ...gecikme cezası (ifaya ekli ceza) isteyip isteyemeyeceği ve yüklenicinin yaptığı kısmi imalatların bedelinin nasıl...

İdarece onaylanmayan alt yükleniciler kesinlikle iş yerinde çalıştırılamaz. Ancak bu durum, aracın sahibini doğrudan alt yüklenici statüsüne sokmaz.

Bu tereddütler, idarelerin bu tür alt yüklenici onay taleplerine temkinli yaklaşmasına neden oluyordu. Yüklenici zaten işin sahibi, kendi ortağını neden ayrıca bir alt yüklenici olarak göstersin?