...hesaplanmasının uygun görüldüğü, 03/09/2020 tarihinden sonra 2 (iki) adet hakediş düzenlendiği, bu hakedişlerde; fiyat farkı hesaplamalarında temel endeks olarak 2019 Aralık ayına (ihale tarihinin içinde bulunduğu ay)  ait endeksin, güncel endeks olarak uygulama ayı endeksinin esas alındığı, Hususları tespit edilmiştir.

... geçici kabule hazır bir duruma getirilmesi gerektiği, en son 04.01.2019 tarihinde 9 nolu hakedişin düzenlendiği, davacı yüklenicinin işin %45'ini tamamlayabildiği, davacı tarafça ... 06.2019 tarihine kadar işin geçici kabule hazır hale getirilmesinin istendiği, davacı tarafça 21.01.2019 ve 11.03.2019 tarihli yazılar ile döviz kurundaki artışlar ve malzeme fiyatlarının ...

Sözleşmeye göre işin bitim tarihi 06.01.2017 iken, Süre Uzatım ve Ödenek Aktarım Komisyonunun 25.04.2015 tarihli Kararı ile 65 gün süre uzatımı verilmiş ve … TL’lik ek sözleşme yapılmış, söz konusu ek sözleşmeye ilişkin … TL’lik ek kesin teminat 2016 yılındaki 5 no’lu hakedişten kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmiştir.