... olmaması sebebiyle ilgili projelerin hazırlanamadığı, çevre ve altyapı imalatlarının bu sebeple yapılamadığı, işin gerçekleştirilmesinde yaşanan ... gerektiğine, İdaresinin görüş ve değerlendirmesinin ise; İşin sözleşmesi ile enerji teminine ilişkin iş ve işlemlerin yüklenici tarafından ... gerekli müracaat yapılmadığı gibi işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin iş programının gerisinde kalmasından kaynaklandığı, idareye ...

... yükümlülüğü içerisinde kamunun mülkiyeti veya hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmaz mallara ve kamu hizmetinde kullanılan ... sorumluluklar ile bunların mali sonuçlarından doğacak giderlerin yüklenici tarafından karşılanacağı, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri ... Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi’nin 16’ncı maddesinde cezaların ne şekilde düzenleneceği ...

- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup sözleşmenin haksız... 2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...hiçbir emniyet tedbiri almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki ( 37 + 000 - 48... Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir.