20(a) uyarınca 10 gün süreli ihtar çekmek zorundadır. Bir yapım işinde, iş bitim tarihinde imalatların %30 seviyesinde kalması üzerine idare, 10 gün süreli ihtar çekmeksizin sözleşmeyi feshetmiş ve yüklenicinin yasaklanmasını talep etmiştir.
10 gün süreli ihtar - Arama Sonuçları
… Devamı
maddesi, idareye sözleşmeyi feshetme yetkisi verirken iki farklı usul öngörür: (a) bendi (taahhüdü yerine getirmeme) uyarınca 10 gün süreli ihtar çekilerek yapılan fesih ve (b) bendi (Madde 25'teki yasak fiillerin tespiti) uyarınca ihtar çekmeye gerek kalmaksızın yapılan fesih.
İdare, işlerin zamanında bitirilmediğini ve 02.02.2012 tarihli yazı ile 10 gün süreli ihtar çekildiğini belirterek, tespit edilen gecikme süresi için 20.088,00 TL ceza ve faiz talep etmiştir.
...olarak 02.02.2012 tarihli yazı ile Kontrol Teşkilatının tutanaklarında belirtilen eksikliklerin giderilmesine ilişkin 10 gün süreli ihtar çekildiğini, ihtarın 03.02.2012 tarihinde e-posta ile tebliğ edildiğini, aynı gün iadeli taahhütlü posta yoluyla da yükleniciye gönderildiğini, 20.088,00 TL ceza uygulandığını, gecikme cezasının...
maddesinde, “İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli-yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.”,
sayılı yazıda, sözleşmenin Kanun'un 20/a maddesine istinaden feshedildiği belirtilmiş, davacının bu talebi ise davalı idare tarafından yükleniciye gönderilmesi gereken en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtar yazısı ile bu yazının tebliğine dair belgenin mevcut olmaması nedeniyle reddedilmiştir.
...göre tasfiye edileceği hükme bağlanmış olmasına rağmen, idarece gönderilen 04/10/2010 tarihli ve 10 gün süreli ihtar sonrasında 20/10/2010 tarihli ihtarla sözleşmenin feshedildiği, bu şekilde davalıya sözleşmeyle kararlaştırılan 20 günlük sürenin tanınmadığı anlaşılmaktadır.
...süreli ihtarda bulunması gerekirken iki iş günü süre verildiğinden, bu hâliyle kanun... 10 günlük süre , fesih , ihtar , yasak davranış , yasak fiil , yasaklama ...cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına... ...bildiriminde bulunmaya gerek olmaksızın (on günlük ihtar vermeksizin) tek yanlı olarak sözleşmeyi...
maddesi uyarınca 10 gün süreli yazılı ihtar yapılması ve ancak bu süre sonunda hâla aynı durumun devam etmesi halinde, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun yerine getirmediğinden bahisle sözleşmenin...
...olarak yükleniciye bildirecek, eksikliklerin 10 gün içerisinde giderilmemesi halinde gecikilen... ...genellikle sözleşmede belirlenen özel ihtar ve süre verme prosedürlerine... ...yazılı olarak eksiklikleri bildirmesi ve 10 gün süre vermesi, bu sürede giderilmezse ceza...