İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI Taraflar arasında yol yapım sözleşmesinin 22.10.2014'te imzalandığı, 600 iş günü içerisinde tamamlanmak üzere iş bitim tarihi olarak 04.06.2017 tarihine karar verildiği ancak yörenin şartları, terör vs.

...sundukları, daha sonra açık kazının uzatılmasının İdaresince istenilmesi üzerine yeniden revize projesi hazırlanarak 06/10/2020 tarihinde İdare onayına sundukları, revize projenin İlbank Adana Bölge Müdürlüğü tarafından 11/01/2021 tarihinde vize edildiği, dolayısıyla 16/09/2020 ile 11/01/2021 tarihleri arasındaki onay süresi ile bu projeye...

...üzerine, verilen ek süreye göre işin bitim tarihi olduğu kabulüyle, 09/07/2019 tarihine kadar işin bitirilmediği gerekçesiyle 23/08/2019 tarihinde sözleşmenin feshedildiği, 24/03/2020 tarih 31078 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 20/03/2020 tarih ve E.1675 sayılı kararla davacı şirketin 4735 sayılı Kanunun 25.

...dilekçe ekleri ve idarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, 05.10.2023 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilen ihalenin iptali kararında  “4 Sıra Numaralı Endüstriyel Temizlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adlı firmanın teklifi; Teknik Şartname’nin 7.1.

Sözleşmenin 34.1 ve 34.2’nci maddelerinde; “İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

...iş programının idaresince 09/12/2021 tarihinde onaylanarak yükleniciye tebliğ edildiği, Yüklenicinin 10/12/2021 tarihli dilekçesi ile ödenek dilimlerinin ve buna bağlı olarak da iş programının revize edilmesini talep etmesi üzerine taraflar arasında anlaşmazlık oluştuğu anlaşılmaktadır.

En az 240 adet non-blocking 10/100/1000 desteklemelidir” ibaresini destekleyen farklı marka ürünlerin bu özelliği desteklediği, yüklenicinin sunduğu ürünün de yeterli olduğu, ÖZ.DATA3-ÖZ.CCTV8   48/24 PORT KENAR ANAHTAR bölümünde; “

... imzaladığı, söz konusu imalatların iş bitim tarihi olan 30/11/2021 tarihinden önce 28/10/2021 tarihinde yapıldığı, idareden kaynaklanan sebeplerin oluşmadığı ve yüklenicinin süre ... seviyesinde olduğu, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 41 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü gereği, işin %95’inin tamamlanmadığı ve geçici kabule hazır olmadığı, Belirtilmektedir ...

... ortaklaşa temyiz başvurusu üzerine verilen önceki Temyiz Kurulu Kararımızda ise; “100 sayılı (Asıl) İlamda yüklenicinin işe ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesine bağlı ... uygun olarak yürütüldüğü, kesin kabulde görülen kusur ve noksanların, yüklenici tarafından tamamlanmadığı durumda idarenin, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41 ve 44 üncü maddelerine ...