(Yüksek Fen Kurulunun 29.12.2021 tarih ve 2021/293 sayılı görüşü) Sadece süre uzatımında fiyat farkı verileceği öngörülen sözleşmede temel endeks ve güncel endeksin fiyat farkına ilişkin Esaslara aykırı olarak farklı tanımlar ile belirlenmesi mümkün değildir.

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 16/09/2020 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... ...havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan günlerin eklenip eklenemeyeceği hususunda taraflar... İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “…

...reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir. ...davalılarca üstlenildiği, işin süresinin 70 iş günü olarak belirlenmesine rağmen edimin süresinde... Hukuk Dairesinin 09.05.2017 tarih ve 2016/6264 E., 2017/1986 K.

...İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 13/09/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... geçici hakediş , hakediş ödemesi , süre uzatımı , süre uzatımı hesabı ...tahakkuka bağlama ve ödemeye ilişkin toplam 45 günlük sürenin bitiminin mi esas alınması...

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 18/03/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...kaynaklanan nedenlerle geç başlanması nedeniyle süre uzatımı verilmesinden dolayı fiyat farkı... ...farkı verilmesi öngörülmeyen bir işte süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı verilebilmesi... ...2020 tarihinde işe yeniden başlatılarak 75 gün süre verildiği, işin bu kadar uzamasının...

10.6.2021, E. 2021/2112, K. işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü ...ilişkin bir değerlendirme yapılmadığı, 1100 günde tamamlanması öngörülen bir işin ivedi...

...Yüksek Fen Kurulunun 10.06.2021 tarih ve 2021/131 sayılı kararı) Fiyat farkı verilmeyen bu işte iş yeri tesliminin ne kadar geç olduğu farketmeksizin süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı hesabında temel endeks olarak sözleşmeye göre ilk iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksin, güncel endeks olarak ise revize iş programına...