...ihalenin yaklaşık maliyeti arasında, aradan geçen süredeki yüksek enflasyon ve personel ücretlerindeki... Bu nedenle, yaklaşık maliyetin gerçekçi, güncel ve mevzuatta öngörülen usullere uygun... Kamu İhale Kurulunun 03.09.2025 tarihli ve 2025/UH.II-1865 sayılı kararı, bu takdir yetkisinin...

...quot;Hava Muhalefeti Gerekçesiyle Verilen Süre Uzatımı Kamu Zararı Değildir Yapım işlerinde... ...yaşanan olumsuz koşullar dikkate alınarak 19 günlük süre keşif artışından kaynaklanan... Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 16.02.2016 tarih ve 41462 tutanak sayılı kararı...

...ve yurt yapım işinde, sözleşme süresi 300 gün olarak belirlenmiştir. ...aldığı hatalı bir karara (örn: usulsüz süre uzatımı) dayanarak hakediş düzenleyen... ...analizde, Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 16.12.2020 tarihli ve 48548 tutanak nolu kararı incelenmiştir...

...teslimi, ödenek yetersizliği) nedeniyle verilen süre uzatımlarının, işin bitim tarihini nasıl... ...BOTAŞ ile yazışmaların uzaması) yükleniciye 85 gün süre uzatımı verilmesi kararlaştırılmıştır... ...analizde, Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 19.01.2022 tarihli ve 50912 sayılı kararını inceleyeceğiz...

...fen noktasında çalışılmaya uygun olmadığı günlerde çalışamadığı gerekçesiyle kural... Bu süre işin bitim tarihini kış dönemine (çalışılamayacak devreye) sarkıtmıştır. ...kararı ile Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 19.01.2022 tarihli ve 50912 sayılı kararı temel alınarak...

...oldukları azami süreyi ifade eder ve ihale sürecinin hukuki güvenliğini sağlar. İdare, sözleşmeye davet yazısını istekliye 10.07.2025 tarihinde tebliğ etmiştir. Özellikle, istekliye tanınan 10 günlük yasal sözleşme imzalama hakkı devam...

Kararın İlgili Kısmı “…söz konusu sürelerin [4734 S.K. Davacıya yapılan davet (4.5 ay sonra) bu 180 günlük süre içindedir. ...iresi’nin 24/05/2023 tarihli E:2023/1307, K:2023/2612 sayılı kararı , bu konudaki teme...