Hukuk Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri yönünden ayrıca bir bedel ... ispatlanamadığı gerekçesiyle bu alacak kalemine ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.

2- Yüklenicinin uygulama projeleri doğrultusunda işi 240 günde bitirmeyi taahhüt ettiği, imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı, ..

...gecikilen süre ile çarpılarak belirlenmesi ve belirlenen sürenin iş bitim tarihine ilave edilerek yeni iş bitim tarihinin tespit edilmesine, Yüklenicinin görüş ve talebinin ise; Süre uzatımının, sözleşme bedeli değil hakediş tahakkuk tutarları esas alınarak belirlenmesi gerektiğine, İlişkin bulunmaktadır.

(8) Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz.

Rapor dosyası ve eki belgelerin incelenmesinde ne yüklenicinin bu yönde bir süre uzatımı talebine, ne de mücbir sebebi belgeleyen ve bu durumun işin yapılmasına etki ettiğine dair yetkili mercilerden alınmış bir belgeye rastlanmamıştır.

... uygun olmayan dönemine denk gelmesi nedeniyle süre uzatımı talebinde bulunulduğu, Konuya ilişkin olarak 2886 sayılı Devlet İhale ... dairesinde değişiklik yapılması koşulu ile yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği ile ilgili Kurul görüşümüzün bildirilmesinin ...

(8) Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz.

Yüklenicinin görüş ve talebi: 20/09/2021, 20/10/2021, 20/12/2021 ve 23/12/2021 tarihli dilekçelerinde ... edilinceye kadar çalışılamayacak süre dikkate alınarak süre uzatımı verilmesi ile işin yeni bitim tarihinin tespit edilmesi gerektiği ...

fıkrasında, Zamanında yapılmayan yazılı bildirimlerin dikkate alınmayacağı ve yüklenicinin müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamayacağı, düzenlenmiştir.

...tamamlandığının tespit edildiği, 02/07/2018 tarihi itibarıyla da işin bitirilememesi ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı şirkete işi bitirmesi için 120 ve 21 takvim günü olmak üzere toplam 141 takvim günü cezalı ilave süre verilerek işin 20/11/2018 tarihinde bitirilmesinin öngörüldüğü, davacı şirketin 20/11/2018 tarihli...