Yapım işinde idareden kaynaklı bir gecikme (örn: izinlerin gecikmesi), işin bitimini sözleşmedeki çalışılmayan döneme (kış) sarkıtırsa, süre uzatımı nasıl hesaplanır?

Hatalı Süre Uzatımı Gecikme Cezasını Engeller mi? kapsamında süre uzatımı talebinde bulunmuştur. TL Verilmesi Gereken Süre: (. Ancak bu süre uzatımının nasıl hesaplanacağı, idarelerin takdirine değil...

...Yargıtay'dan Hakediş Gecikmesi Süre Uzatımı Hesabına Düzeltme: Gecikilen... Ancak asıl sorun, bu süre uzatımının nasıl hesaplanacağıdır.

...edilen  yapım işi ihalelerinde  uzatılan süre için fiyat farkı verilmesi zorunlu olup... ...yürürlük: 26.03.2022) bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.” Hükmü yer almaktadır. ...duyulursa bu iş kalemine ilişkin yeni birim fiyat nasıl hesaplanmalıdır? ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde...

Bu dönem için ayrıca süre uzatımı talep edilemeyeceği bilinmelidir. ...dönemi kavramını, bu dönemin iş süresine nasıl dahil edildiğini ve olağandışı hava... maddesi, işin süresi hesaplanırken dikkate alınan unsurları belirtir.

...teslimi, ödenek yetersizliği) nedeniyle verilen süre uzatımlarının, işin bitim tarihini nasıl... Sözleşme süresi hesaplanırken kış dönemi zaten dikkate alınmış... Özellikle hak kazanılan süre uzatımının işi havanın fen noktasından...

...sözleşmeye bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez (Sözleşme Md. dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...Normal Süre): İşin normal süresi (400 gün) hesaplanırken kış dönemi zaten dikkate alınır... ...bu kuralın istisnası olan YİGŞ 29/9'un nasıl yorumlanacağı kritik bir anlaşmazlık...

...sözleşmeye bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez (Sözleşme Md. dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...Normal Süre): İşin normal süresi (400 gün) hesaplanırken kış dönemi zaten dikkate alınır... ...bu kuralın istisnası olan YİGŞ 29/9'un nasıl yorumlanacağı kritik bir anlaşmazlık...