...açıldığı, davalı idarenin kararlaştırılan sürenin dolması ile sona eren sözleşme ile bağlı kalmaya zorlanamayacağı, muarazanın... ... ...muarazanın giderilmesi , mücbir sebep , onama kararı , sözleşmenin bitmesi , süre uzatımı , usulden ret , Yargıtay 6.

Kamu ihale sözleşmelerinde idarenin hakediş ödemelerini geciktirmesi, Yüksek Fen Kurulu ve Yargıtay kararlarıyla bir süre uzatım sebebi olarak kabul edilmektedir. ... ...toplam sözleşme süresine bölünerek işin günlük hakediş tutarı (işin günlük parasal ilerleme kapasitesi... ... 1997/1137 , günlük hakediş tutarı , hakedişin geç ödenmesi , ihtirazi kayıt , oransal hesaplama , süre uzatımı , süre uzatımı hesaplama , Yargıtay 15.

...verilmiştir. Olayın Arka Planı: Covid-19 ve Süre Uzatımı Talebi Bir yüklenici firma, 28.02.2020 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 115 günlük öğrenci taşıma (araç... ... 4735 sayılı kanun , Covid-19 , Dava Şartı , hukuki yarar yokluğu , muarazanın giderilmesi , mücbir sebep , Sözleşme süresi , süre uzatımı , usulden ret , Yargıtay 6.

Davacı yüklenicinin defterlerinde işletme giderleri ile ilgili belge ve bilgi bulunmasa dahi bunların hesaplanması... ... ...sağlanacak hizmetler , İKY 900 , İKY 9000 , işletme giderleri , muhasebe kaydı , süre uzatımı , Yargıtay 15.

araçla ilgili gerekli olabilecek ilave... ... ...nedenle davalının işin süresinde teslim edilmediğini ileri sürerek gecikme cezası uygulama yoluna gidemeyeceği görüşü... ... ...kusuru , ifaya ekli cezai şart , ihtirazi kayıt , öncelikli edim , süre uzatımı , teknik belgelerin verilmemesi , Yargıtay Kararı

İdarenin bu gerekçeyle kesilen gecikme cezalarının iptali ve süre uzatımı talebi, tedarikçi ile yaşanan sorunların yüklenicinin ticari riski kapsamında... ... ...hizmet alımı , idarenin onayı , mücbir sebep , öngörülemezlik , süre uzatımı , tedarikçi hatası , Yargıtay Kararı , yüklenicinin kusuru

... sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak ... destek almak, idarenin haksız kararları karşısında hangi dava türünün ... ... Yargıtay, Covid-19 (mücbir sebep) nedeniyle işi duran öğrenci servisi yüklenicisinin, idareyi süre uzatımı vermeye zorlamak için...

...Temyiz Kurulu'nun Bozma Kararları Sayıştay Dairesi, ilk yargılamada her iki süre uzatımını da (120 günlük uzatımın 62 günü ve 150 günlük uzatımın tamamı) mevzuata... ... Sayıştay, ilgili Kamu İhale Kurulu'... ... ... Sorumluluğu: Kararda ayrıca, süre uzatım kararlarını onaylayan Belediye Başkanı ... ve Gerçekleştirme Görevlisi ile birlikte sorumlu olduğuna hükmedilmiştir ...