İlamda Diğer Sorumlu sıfatıyla sorumlu tutulan kontrol mühendisleri (Makine Mühendisi ve Elektrik Mühendisi), verdikleri temyiz dilekçesinde, bu hatalı süre uzatımı kararının (Gerekçe Raporu) kendileri atanmadan önce, ilk kontrol heyeti zamanında alındığını, bu kararda imzalarının bulunmadığını savunmuştur.

4735 sayılı Kanun Madde 10 , Covid-19 , hukuki yarar yokluğu , muarazanın giderilmesi , mücbir sebep , onama kararı , sözleşmenin bitmesi , süre uzatımı , usulden ret , Yargıtay 6.

Danıştay bozma kararı , en az 10 gün süre , fesih prosedürü , ihaleden yasaklama , sözleşmenin feshi , süre uzatımı , taahhüdün yerine getirilmemesi , usulsüz ihtar

boya işleri , gecikme cezası , harçlı imalat , hava muhalefeti , kamu zararı , meteoroloji , Sayıştay kararı , süre uzatımı , YİGŞ Madde 30

4735 sayılı kanun , idarenin kusuru , imar yolu , kamu zararı , projelerin onaylanması , Sayıştay kararı , süre uzatımı , Yapım işleri , Yer teslimi , YİGŞ Madde 29

4735 sayılı kanun , havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönem , idarenin kusuru , işin özelliği , ruhsat gecikmesi , süre uzatımı , YFK kararı , YİGŞ Madde 29 , yüksek fen kurulu

4735 sayılı kanun , havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönem , idarenin kusuru , işin özelliği , ruhsat gecikmesi , süre uzatımı , YFK kararı , YİGŞ Madde 29 , yüksek fen kurulu