fiili durumu hukukileştirmeye çalışan kamu görevlilerinin... Ceza Dairesi'nin 22.02.2024 tarihli ve 2024/1 E., 2024/1909 K.

...uzatımı kararlarının hangi usul ve esaslara göre verileceği, özellikle 2886 sayılı Kanun... bir ceza öngörmek suretiyle kamu zararı iddiasında... Sözleşmeye göre müşavirlik işinin 48 ayda... ...uzatımının usulsüz olduğunu ve gecikme cezası kesilmesi gerektiğini belirterek kamu zararı...

fiili durumu hukukileştirmeye çalışan kamu görevlilerinin... Ceza Dairesi'nin 13.06.2023 tarihli ve 2023/1157 E., 2023/7437 K.

...Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre, iş sahibi sözleşmenin ifasından vazgeçip... Sözleşmedeki Özel Hükümler: Taraflar, sözleşmeye, fesih halinde dahi belirli bir süre... Gecikme cezası, niteliği itibarıyla ifaya ekli cezadır.

Ceza Dairesi, kararı esastan bozmuştur. Bu nedenle kamu görevlileri hakkındaki dosya mutlaka incelenmelidir. Ceza Dairesi , yüklenici

md., yürürlük: 18/08/2019) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği... Bu açıklamalara göre bir yapım işinde gecikme cezası uygulanabilmesi... maddelerinde ise bunun yerine “ceza koşulu” kavramını tercih etmiştir. İhtar yapılmamış ise zaten gecikme cezası kesilmesi mümkün değildir.

...Sözleşmeleri Kanunu’nun 7 nci maddesine göre sözleşmeye eklenmesi zorunlu olan, ifaya ekli... Bu şekliyle, gecikme cezası ile ceza kavramları birbirinden farklıdır. ...durum sözleşme ilişkisiyle ilgili olup, kamu görevlilerinin kamu zararına sebebiyet vermesi... ...ihtar çekilmesine gerek bulunmamakta, ceza kesilmesine neden olan davranışın tespiti...

...belgelerin eksikliği, doğrudan kamu zararı ve ceza kesintisi iddialarını gündeme getirmektedir... Önemli olan, iş programına göre kendi mesleğine ilişkin imalat kısmının... ...kusursuzsa, sadece belge eksikliği nedeniyle ceza kesilmesi halinde bu karar emsal gösterilerek...

...şartlar, işin türüne (yapım, hizmet, mal) göre farklı alt ve üst sınırlar gözetilerek... Ancak, ihtarname çekilmesi, ceza kesilmesinin ön şartı değildir. Sözleşmeye Aykırılık Cezaları (Ceza): Gecikme...