Ortak Kusurun Sonucu: Teminat Gelir Kaydedilemez: Yargıtay, her iki tarafın da kusurlu eylemlerinin sözleşmenin feshine yol açtığı tespitinden hareketle, kilit önemdeki şu ilkeye varmıştır: Tarafların fesihte ortak kusurlu olmaları halinde teminat mektubunun irad kaydedilmesi mümkün olmayacağından iade edilmesi...

Yanlış Hukuki Yol (Fesih): Aşırı ifa güçlüğü durumunda yüklenicinin hakkı, doğrudan sözleşmeyi feshetmek değil, öncelikle mahkemeden sözleşmenin uyarlanmasını istemektir.

Oysa haksız fesih nedeniyle talep edilen kâr kaybı, bir mal teslimi veya hizmet ifasının karşılığı değildir. ... Kâr kaybı, sözleşmenin haksız yere sonlandırılması nedeniyle yüklenicinin uğradığı zararın tazminatı niteliğindedir.

...nfi zararın yüklenicinin eser sözleşmesi ile üstlendiği halde yapmadığı sözleşmenin feshi anında kalan imalât için, işin sözleşme tarihinde sözleşmesi feshedilen yükleniciye en yakın teklifi veren kişiye verilmesi halinde ödenecek bedel ile kalan işin fesih tarihinden itibaren aynı koşullarda makul süre içerisinde yapılacak ihal...

Kararın İlgili Kısmı Kural olarak sözleşmenin haklı feshi halinde fesheden, sözleşme tarihi itibariyle yürürlükte olan 818 sayılı BK'nın 106 ve 108. ... İdareler için ders: Yer teslimi ve kamulaştırma gibi temel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, yükleniciye haklı fesih imkanı tanır.

Bu nedenle, fesih sürecindeki her adımın, özellikle de bildirim ve tebligatların usulüne uygun yapılması büyük önem taşır. ... ...uyuşmazlık, bir yapım işinde yüklenicinin işi süresinde bitirememesi üzerine idarenin, sözleşmenin feshinden önce göndermesi gereken ihtarnameyi EKAP sistemi üzerinden göndermesiyle...

İstekliler için: Sözleşmesi feshedilen firmalar, fesihten 45 gün geçti, artık yasaklama kararı gelemez şeklinde bir güvenceye sahip değildir. ... Daire , hak düşürücü süre , ihalelerden yasaklama , sözleşmenin feshi , sürenin başlangıcı

KİK'in bu analize konu kararı, sözleşme tasarısındaki bir fesih maddesinin yanlış kategorize edilmesinin sonuçlarını göstermektedir. ... ...nın 16.1.2'nci maddesinde özel aykırılık hali olarak belirlenmeyeceği, bu durumun sözleşmenin uygulanmasında anlaşmazlıklara sebebiyet verebileceği anlaşıldığından mevcut...