...ye (veya YİGŞ’ye) atıf varsa, ceza hesaplamasında Şartname’nin “eksik... ... Ceza Süresi: Gecikme cezası, sözleşmedeki “ihtar süresi” (örn: 60 gün) ile sınırlı değildir; işin bitirilmesi gereken tarihten fiilen teslim edildiği tarihe kadar işler.

Sözleşmedeki bir yaptırımın (fesih, teminat iradı) uygulanmaması tek başına kamu zararı yaratmaz; önemli olan, kamu alacağının (gecikme... ... ...son ödeme tarihinden çok sonra ödemesine rağmen, sözleşmedeki 15 günlük ihtar süresi sonunda fesih ve kesin teminatın irat kaydedilmesi...

Gecikme Cezası İfaya Ekli Cezai Şart Niteliğindedir Yargıtay, öncelikle sözleşmedeki gecikilen... ... ...süre kadar yükleniciye süre uzatımı vermek zorundadır ve bu süre için gecikme cezası kesemez.

Bu gibi gecikmelerde süre, en az gecikilen süre kadar uzatılır. ... Süre uzatımının temel mali sonuçları arasında revize iş programı düzenlenmesi ve özellikle fiyat farkı hesaplamalarının...

Analizin Sonucu Kurul, geçerli bir süre uzatımı kararı bulunduğundan, gecikme cezası kesilmemesinin (A fıkrası) ve fiyat... ... ...ciler için ders: Süre uzatımı taleplerinde sözleşmedeki tüm usul şartlarını (bildirim süresi, gerekli belgeler vb.) yerine getirmek esastır...

Gecikme Cezası Tuzağı: Sözleşmedeki Çelişki Halinde Ceza Nasıl Hesaplanmalı? ... Kararın İlgili Kısmı (Sözleşmedeki Çelişkili Hüküm) Malın belirtilen sürede teslim edilmemesi veya talep edilen... ... Sadece küçük bir kısımda yaşanan gecikme için sözleşmenin tamamı üzerinden ceza hesaplamak hakkaniyete uygun değildir.

...gerektirecek değişiklik yapılması hallerinde, bu gecikme işin tamamlanmasını etkilerse, sözleşmedeki iş süresi gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. ... ...ödenek yetersizliği gibi idareden kaynaklanan gecikmeler, yükleniciye süre uzatımı hakkı tanırken, bu durumun revize iş programı düzenlenmesiyle fiyat farkı hesaplamasına dahil edilmesi gerekmektedir. ...