Uyuşmazlığın Temeli: Sözleşmedeki Cezai Şart Tek Taraflı... ...varsa, bunu genel hükümlere (örneğin, temerrüt faizi) göre... Hakediş ödemelerinde yaşanacak gecikmeler... ...bu yönü, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükler dengesi... ...idare tarafından hazırlanan ve yüklenicilerin müzakere etme... ...firmanın, idarenin bazı aylara ait hakediş ödemelerini sözleşmede...

Hakediş ödemesi yapılacağı zaman. ...ilişiksizlik belgesi ile hakediş ödemelerinde aranılacak ilişiksizlik... ...Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması... ...işlerde; sözleşme imzalanırken, hakediş bedeli ödenirken ve kesin...

ve 35. ...Sonuçları Mahkeme, idarenin kanun ve sözleşmede belirtilen asgari... ...Danışmanlık, ihale, sözleşme ve hakediş süreçlerinizde karşılaştığınız...

YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir... ...akışlarını doğrudan etkileyen hakediş ödemelerinin ne zaman yapılacağı... ...lenici, hakediş ödemelerinin sözleşmede belirtilen sürelerd... YFK Görüşü: Evet, süre uzatımı sebebidir. ...gecikmenin işe tesir ettiği oranda (örneğin, ödenmeyen tutarın iş... Peki Tahakkuk Süresi Ne Zaman Başlar?

Kesin Kabul Nedir ve Neden Hayatidir? ...onaylanmasıyla birlikte, yüklenicinin sözleşmeden doğan bakım ve... ...girer: Kesin Kabul ve Kesin Hakediş . Kesin Hakediş Neleri İçerir? ...kayıtların, yapılan tüm işlerin ve ödemelerin son kez masaya yatırıldığı...

...idarelerin hakediş ödemelerini sözleşmede belirtilen sürelerde... bu sorulara net bir yanıt vermektedir. ...yapım işinde, idare hakediş ödemelerini sözleşmede (ve YİGŞ... Bu noktada, Hakedişim geç ödendiği için... ...karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin...

...özellikle de ödenek temini ve hakediş ödemelerini zamanında... ...tahakkuka bağlandıktan sonra sözleşmede farklı bir süre belirtilmemişse... ...yetersizliği veya onaylanmış hakedişlerin geç ödenmesi, iş programının... ...tespitler ışığında Kurul, hakediş ödemelerindeki gecikmenin hesaplanarak... ...sonuçlarının (süre uzatımı ve ödenek aktarımı) nasıl yönetileceği...

...diğer tarafa sözleşmeyi feshetme hakkı tanır. Sözleşmedeki Özel Hükümler... ...sözleşmenin feshini ve yaptığı fazla ödemeler ile gecikme cezasının... ...yüklenicinin işi zamanında bitirememesi veya imalatları durdurması gibi... ...ötürü Bedelli İşlerde Hak Edişin Hesabı: Feshedilen veya...