Sözleşme süresi hesaplanırken kış dönemi zaten dikkate alınmış olsa da, idare kusuruyla verilen bir süre uzatımı hesabında bu kuralın yeniden devreye girmesi gerektiği belirtilmiştir.

Teminat süresi, sözleşmede aksi belirtilmedikçe on iki aydan az olamaz. Ayrıca, sözleşme uyarınca yüklenici tarafından yapılması gereken sürekli bakım niteliğindeki işler varsa, bu işlerin teminat süresince yapılıp yapılmadığı da komisyon tarafından kontrol edilir.

Geçici Kabul İtibar Tarihinin Hukuki Sonuçları Bu tarihin belirlenmesi, yüklenici için hayati önem taşıyan hukuki ve mali sonuçlar doğurur: Gecikme Cezalarını Durdurur: Bir yapım işinde, sözleşme süresini aşan yükleniciye gecikme cezası uygulanır.

Dolayısıyla, sözleşme süresini aşan bir yüklenici için gecikme cezası, işin kabul komisyonu tarafından bittiğinin tespit edildiği bu tarihe kadar işlemeye devam eder.

İşin nihai ve kesin kabulü ise, sözleşme süresinin sonunda tek bir kabul komisyonu tarafından, tüm döneme ait kayıtlar ve hakedişler incelenerek yapılır.

Yerel Mahkeme: Sözleşme Feshedilmediyse Teminat İade Edilir Yüklenici, sözleşmenin süresinde bittiğini, herhangi bir fesih işlemi uygulanmadığını, bu nedenle teminatın gelir kaydedilmesinin sözleşmeye aykırı olduğunu iddia ederek dava açmıştır.

Analizin Sonucu KİK'in bu kararı, özel sektör iş deneyim belgesi sunacak firmalar için hayati önem taşımaktadır: Damga Vergisi Esas Bedel: Özel sektöre yapılan işlerde, eğer sözleşmede toplam bedel yoksa (birim fiyatlı veya süresi belli işler), iş deneyim tutarı sunulan faturaların KDV hariç toplamı üzerinden hesaplanır.

“Dava, 4734 sayılı Yasa’ya göre ihale edilerek sözleşmeye bağlanan işin yüklenici tarafından sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmediği ve süresinde bitirilmediği nedeniyle sözleşmenin feshinin iptali ve irat kaydedilen teminatların iadesi isteminden ibarettir.