Yargılama sürecinde sözleşme ve eki evraklar ile tarafların gösterdikleri kanıtlar toplanmış, uygulama iki ayrı bilirkişi kurulunca sağlanmıştır.

(Kamu İhale Kurulunun 29.07.2020 tarih ve 2020/DK.D-239 sayılı kararı) Yapım işi sözleşme sürecinde yapımına karar verilen yeni iş kaleminin birim fiyatının tespitinde dikkate alınan üst sınır değer hesabında esas alınacak benzerlik gösteren iş kaleminin belirlenmesi ve birden fazla benzer iş kalemi olması durumu.

... davalı idare ile davacı şirket arasında imzalanan 12/04/2016 tarihli ve 720 gün süreli sözleşme kapsamında 27/04/2016 tarihinde yapılan Yer Teslim Tutanağı'na göre işin bitirilmesi ... verilerek işin bitim tarihinin 02/07/2018 olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde, davacı şirketin, ..

(Yüksek Fen Kurulunun 26.01.2022 tarih ve 2022/14 sayılı kararı) İhale sürecinin uzun sürmesi ve buna bağlı olarak da sözleşmenin imzalandığı yıl içerisinde çalışılabilecek gün sayısının azalmasından bahisle sözleşme ile belirlenen ödenek dilimlerinin ve buna bağlı olarak da onaylı iş programının revize edilemeyeceği.

belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacağına yönelik düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı sözleşme sürecine ilişkin belgeler , sözleşmeye davet , yeterlik kriteri