Feshedilen sözleşmelerde gecikme cezası kesintisi yapılacak süre İşin zamanında tamamlanmamasından kaynaklı olarak, ifaya ekli ceza mahiyetinde gecikme cezası talep edilmekte olup, Yargıtay kararları gereği bu sürenin işin yapılma ihtimali bulunan ihtar süresi ile sınırlı olması gerekmektedir.

Sözleşmenin büyük kısmı olan motorin alımları düzenli (gecikmeli de olsa) karşılanırken, asıl gecikme küçük kısım olan benzinde yaşanmıştır. gecikme cezası , hakkaniyet ilkesi , kısmi kabul , kısmi teslimat , sayıştay temyiz kurulu , sözleşme bedeli , sözleşme çelişkisi , teknik şartname önceliği , teslim edilmeyen kısım

sayılı kararı incelenerek, iş sahibi tarafından haklı nedenle feshedilen götürü bedelli bir eser sözleşmesinde, gecikme cezasının talep edilip edilemeyeceği ve yüklenicinin hak ettiği imalat bedelinin hangi yönteme göre hesaplanması gerektiği hususları ele alınacaktır.

Yapım işlerinde uygulanacak gecikme cezaları dahil, sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, hiçbir durumda ilk sözleşme bedelinin %15’ini geçemez . Hizmet alımlarında, gecikme cezaları dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, hiçbir durumda ilk sözleşme bedelinin % 30’unu geçemez .

Analizin Sonucu Ana Kural: Sözleşme (özellikle YİGŞ dışındaki özel/eser sözleşmeleri) feshedildiğinde, iş sahibi artık ifayı beklemediği için, kural olarak ifaya bağlı gecikme cezasını talep edemez.

Ceza Süresi: Gecikme cezası, sözleşmedeki “ihtar süresi” (örn: 60 gün) ile sınırlı değildir; işin bitirilmesi gereken tarihten fiilen teslim edildiği tarihe kadar işler. eksik imalat , gecikme cezası , kalan iş bedeli , muhammen bedel , toplam sözleşme bedeli , Yargıtay 15.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, sözleşmelere gecikme halinde alınacak cezaların yazılmasını zorunlu kılar. 4735 sayılı kanun , ahde vefa ilkesi , cezai şart , gecikme cezası , İlk sözleşme bedeli , iş artışı , Kamu İhale , KİK kararı 2016/DK.D-59 , toplam sözleşme bedeli

Analizin Sonucu Bu karar, sözleşme yönetiminde idareler ve yükleniciler için kritik dersler içermektedir: İdareler İçin: Bir gecikme veya aykırılık durumunda, sözleşmenin hangi maddesine dayanarak ceza talep ediliyorsa, o maddenin gerektirdiği ihtar usulü (süre, içerik vb.) harfiyen yerine getirilmelidir.