Bu analiz, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin, ihale yeterlik belgeleri (iş deneyim sözleşmesi damga vergisi) üzerindeki etkisini incelemektedir.

sayılı kararı , bu masraflardan hangisinin idareden, hangisinin vergi dairesinden talep edilmesi gerektiğini net bir şekilde ayırmıştır. ihale kararı ve ihaleye ilişkin olarak ihale makamı ile düzenlenen sözleşmenin hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur.)..

Sözleşmedeki Borç Şartı Geniş Yorumlanır: Sözleşmedeki idareye borcu olmama şartı, sadece kesinleşmiş hakediş borçlarını değil, aynı zamanda yüklenicinin eylemleri nedeniyle idareye rücu edilmesi muhtemel ve bu nedenle derdest dava konusu olmuş riskleri de kapsar.

Kamu ihale sözleşmelerinde yüklenicinin işi süresinde bitirememesi, idareye fesih ve yasaklama hakkı tanıyan en temel durumlardan biridir. sayılı kararı , bu ayrımı net bir şekilde ortaya koyarak idarelerin ihtarsız fesih yetkisini sınırlamıştır.

fıkrasında yazılı usulle toplu iş sözleşmesi yapılması halinde bu toplu iş sözleşmesi uyarınca işçiye ödenen ücretten asıl işveren sorumlu olacaktır. 8/3'teki Özel Usul Araştırılmalı Yargıtay, yerel mahkemenin kararını eksik inceleme nedeniyle bozmuştur.

quot; Olayın Arka Planı: İşi Yavaşlatan Yüklenicinin Sözleşmesi Feshedildi, İdare Zararını İstedi Bir yapım işinde idare (davacı), yüklenicinin (davalı) iş programına uymadığını, uyarılara rağmen işe devam etmediğini ve işin %90 seviyesinde olması gerekirken %35 seviyesinde kaldığını tespit ederek 4735 S.K.

Analizin Sonucu Yükleniciler İçin: Mücbir sebep iddianız, sözleşmedeki diğer kusurlarınızı (ayıplı ifa, gecikme) örtmek için bir bahane olarak kullanılamaz.