Birleşen Dava (Eksik Hakediş): Yüklenici, ayrıca, yaptığı işlere rağmen idare tarafından ödenmeyen hakediş alacakları olduğunu belirterek ek bir alacak davası açmıştır. Yargıtay, bir hizmet alım sözleşmesinde yüklenicinin hem ceza iadesi hem de ödenmeyen hakediş taleplerini inceledi.
ödenmeyen hakediş - Arama Sonuçları
… Devamı
belediye , bilirkişi raporu , eser sözleşmesi , fazla imalat , Geçici kabul , hakediş alacağı , itirazın iptali davası , ödenmeyen hakediş , onama kararı , vekaletsiz iş görme , Yargıtay 6.
KARAR : Asıl dava, ödenmeyen hakediş bedelinin tahsili istemiyle başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali, takibin devamı ve icra inkar tazminatı, birleşen Ankara 2.
Mahkemeler, yüklenicinin teminat iadesi, ödenmeyen hakediş alacağı ve teminat kesintisi taleplerine ek olarak 245.700 TL tutarındaki haksız fesihten kaynaklanan genel gider tazminatı talebini de kabul etmiştir.
YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir! Anlaşmazlık Konusu 2: Hakediş Tahakkuk Süresi Ne Zaman Başlar? İdare, bu gecikmenin işe tesir ettiği oranda (örneğin, ödenmeyen tutarın iş programına etkisi oranında) yükleniciye süre uzatımı vermek zorundadır.
...kontrol etmekle ayrıca bu konuda kendisine ulaşan başvuruları (talep ve ihbarları) ivedilikle değerlendirmekle yükümlü olduğu, ücret ve/veya yan ödemelerin, ödenmeyen kısmı yüklenicinin hakedişinden kesileceği ve tabi olunan mali mevzuat hükümleri çerçevesinde idare tarafından doğrudan işçinin banka hesabına yatırılacağı ve bu hususun...
...bulunduğu da anlaşıldığından tasfiye kesin hesabının mahkemece çıkartılmış olması ve mahkemenin bu işlemi kesin hesabın onaylanması niteliğinde olduğundan hesaplanan ve ödenmeyen hakediş alacağından ayrıca sözleşmenin 30.
Ancak ret gerekçeleri, idarenin ödenmeyen işçi maaşları savunmasına değil, kıdem tazminatı savunmasına odaklanmıştır. Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için...
Yapım İşleri Sözleşmelerinde Ara Hakedişlerin Hukuki Niteliği ve Kazanılmış Hak Oluşturmaması İlkesi
Bu ödemeler, geçici hakediş veya ara hakediş olarak adlandırılan belgelerle yapılır.
Yargıtay'dan Hakediş Gecikmesi Süre Uzatımı Hesabına Düzeltme: Gecikilen Gün Kadar Süre Verilemez! Doğru hesaplama; (Geciken Hakediş Tutarı) /








