YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir! YFK Görüşü: Evet, süre uzatımı sebebidir. 29/4 kapsamında (ödenek yetersizliği benzeri) bir süre uzatımı nedenidir. ...gecikmenin işe tesir ettiği oranda (örneğin, ödenmeyen tutarın iş programına etkisi oranında... Peki Tahakkuk Süresi Ne Zaman Başlar?

...İdare Hakedişi Geç Öderse, Yüklenici Süre Uzatımı Alır Kamu ihalelerinde, idarelerin bütçe... Analizin Sonucu Hakedişlerin sözleşmede (YİGŞ Md. 39) belirtilen süreler içinde ödenmemesi, idarenin kusurudur.

...karşılaştığı sorunlardan biri, idarelerin hakediş ödemelerini sözleşmede belirtilen sürelerde... 39'da) belirtilen sürelere uyamamıştır. ...uzatımı alabilir miyim? ve Bu süre uzatımı için fiyat farkı alabilir miyim?&quot...

Hakedişin zamanında ödenmesi, idarenin temel sözleşmesel yükümlülüğüdür. Yükleniciler bu durumda süre uzatımı talep ettiklerinde, idareler genellikle... 29 kapsamında net bir süre uzatımı sebebidir.

...Yargıtay'dan Hakediş Gecikmesi Süre Uzatımı Hesabına Düzeltme: Gecikilen... Daha sonra, geciken hakedişin tutarı (parasal miktarı) alınmalıdır. Ancak asıl sorun, bu süre uzatımının nasıl hesaplanacağıdır.

...Zararı Sadece Kararı Alandan Değil, Hatalı Hakedişi İmzalayandan da Sorulur Kamu ihalelerinde... ...quot; Sözleşmeye Aykırı 121 Günlük Süre Uzatımı Bir lise ve yurt yapım işinde, sözleşme... ...aldığı hatalı bir karara (örn: usulsüz süre uzatımı) dayanarak hakediş düzenleyen...