ödenmeyen hakediş süre uzatımı

ödenmeyen hakediş süre uzatımı, idarenin yükleniciye ödemesi gereken hakedişlerin zamanında ödenmemesi durumunda ortaya çıkan bir durumdur. Bu kavram, işin tamamlanma süresinin uzatılması ile ilgilidir ve Yüklenicinin işi bitirmesi için ek süre tanınmasını ifade eder.

İhale sözleşmelerinde, hakedişler belirli aralıklarla yükleniciye ödenir. Ancak, çeşitli nedenlerle idare bu hakedişleri belirtilen sürede ödeyemeyebilir. Örneğin, idari işlemlerin gecikmesi, onay süreçlerinin uzaması veya ödenek yetersizliği gibi durumlar ödeme gecikmelerine sebep olabilir. Bu durumda, Yüklenici işi tamamlamak için gerekli kaynakları ve zamanı kaybetmiş olur.

Yargıtay kararlarına ve Yüklenici Hakem Kurulunun (YHK) görüşlerine göre, hakedişlerin sözleşmede belirtilen sürede ödenmemesi idarenin kusuruna bağlıysa, yükleniciye süre uzatımı verilmesi gerekmektedir. Bu süre uzatımı, ödenmeyen hakediş tutarının iş programına etkisi oranında belirlenir. Yaka Danışmanlık olarak, firmaların bu tür durumlarda haklarını korumalarına ve gerekli süre uzatımını almalarına destek oluyoruz. İlgili mevzuat ve yargı kararları doğrultusunda, idarenin gecikmeli ödemeleri nedeniyle ortaya çıkan zararın telafi edilmesi için gerekli adımları atıyoruz.