Sayıştay: Hakediş Gecikmesi YİGŞ'e Göre Net Bir Süre Uzatımı Sebebidir Sayıştay 6.
ödemenin gecikmesi - Arama Sonuçları
Yüklenicinin Kabusu Bitti: İdarenin Gecikmesi 'Çalışılmayan Dönemi' Süreye Ekledi Yapım işlerinde süre uzatımları...
quot; İdarenin Gecikmesi, Yüklenicinin İşi Yavaşlatması Davacı yüklenici, bir belediyenin hizmet binası yapım işini üstlenmiştir.
... bakıldığında sözleşme gereği ödemelerin gecikmeli ödendiği, Ağustos 2015 ayı hak edişi ödemenin en geç 30.09.2015 tarihinde ödenmesi gerekirken, 06.10 2015 tarihinde ödendiği, 6 ... sayısı olan 3 gün ile çarpılması sonucu: 5.383,50- TL, Ekim 2015 ayı hak edişi ödeme gecikmesinden kaynaklı sözleşme bedeli olan 1.794.354,57 TL'nin binde biri olan 1.794,35 ...
...yolları asfalt kaplama işinde, idareden kaynaklı nedenlerle (patlayıcı kullanım izninin gecikmesi, BOTAŞ ile yazışmaların uzaması) yüklenicinin kusuru olmaksızın 85 günlük...
İsteklinin “artan maliyetler” ve “idarenin gecikmesi” gerekçesiyle sözleşmeden kaçınmasının sonuçları hukuki bir belirsizlik yaratmaktadır.
... telafi edilmesinin söz konusu olmadığı, 2.800.416-TL fiyat farkı ödemesi yapıldığı, bu ödemenin inşaat maliyetlerindeki artış karşısında yetersiz olduğu, fiyat artışının %250 ... sebeple tasfiye talebinde bulunulmadığı, kesinleşmiş bir yargı kararı olmaksızın işin gecikmesindeki aslî kusurun davacıda olduğu sonucuna ulaşılmasının mümkün olmadığı, Hazine ...
Kurul, 4857 sayılı İş Kanunu'nun amir hükmünün sözleşme hükmünden üstün olduğuna, bu nedenle ödemenin zorunlu olduğuna hükmederek tazmin kararını kaldırdı.
...Değerlendirmesi: Hem Hazırlatma Hem Basım Mevzuata Aykırı Sayıştay (çoğunluk görüşü), yapılan ödemenin tamamını iki temel nedenden ötürü kamu zararı saymıştır: Hazırlatma"...