Muayene Komisyonu Kabul Etti, İdare 1.5 Yıl Sonra 'Fesat Var' Dedi: Danıştay Son Noktayı Koydu! ... Mal alımı ihalelerinde, muayene ve kabul komisyonu raporları sözleşme sürecinin en kritik belgeleridir.
muayene komisyon kabul tutanağı - Arama Sonuçları
...düzenlenmesi” başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; “Komisyon, yapmış olduğu inceleme ve muayene sonucunda işi geçici kabule hazır bulduğu takdirde, işin genel durumuna ilişkin görüşleri ile uygun göreceği diğer kayıt ve şartları belirten Ek-2 deki “Geçici Kabul Tutanağı”nı (standart form-KİK049.0/Y) yeterli sayıda düzenler...
Sözleşmesel son teslim tarihi ile fiili teslim tarihi arasındaki fark, bazen farklı belgeler (teslim tesellüm tutanağı, muayene kabul raporu, irsaliye, fatura) arasında çelişkili görünebilir. ... Analizin Sonucu Teslim Tarihinin Tespiti: Mal alımlarında fiili teslim tarihini kanıtlayan birincil belge Muayene ve Kabul Komisyonu Raporu veya teslim tesellüm tutanaklarıdır.
Ancak idare, 13.07.2023 tarihli bir Muayene ve Kabul Tutanağı düzenlemiş ve yüklenici 08.06.2023 tarihli fatura kesmiştir. ... Sayıştay, takdiren %30 tavanı uygulayarak bu tutarın sorumlulara (Muayene Kabul Komisyonu dahil) zimmetlenmesine karar verdi.
Ara denetim yapan personel, muayene kabul komisyonlarında görevlendirilebilir; ancak, muayene ve kabul komisyonunda görevlendirilen personelin tamamının ara denetimi gerçekleştiren personelden oluşturulması mümkün değildir.
Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu ve Göreve Başlaması Muayene ve kabul komisyonları, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşturulur. ... ...kategoriye ayrılır: Kabule Engel Olmayacak Nitelikteki Kusur ve Noksanlıklar: Bu durumda kabul tutanağı düzenlenir.
Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin; “Geçici Kabul Başvurusu” başlıklı 6’ncı maddesinde, “( ... ...aynı olduğu, ancak, yapı denetim görevlisi ve kabul komisyonunun geçici kabule engel bir durum olmadığı yönündeki tespitleri göz önüne alındığında, geçici kabul itibar tarihi olarak belirtilen tarihin tutanağın tanzim edilme tarihi olduğu anlaşılmaktadır...
Yapı Denetim Görevlisinin Konumu: İşin denetimini yapan Yapı Denetim Görevlisi (veya Kontrol Teşkilatı), muayene ve kabul komisyonlarında görev alamaz. ... ...tespit edilmiş olması şartı ile, kabul komisyonunun iş yerine gitmesi ve kabul işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında işin fiilen bitmiş olduğu tarih gösterilir ve bu tarih, işin geçici kabul itibar tarihi kabul edilir.
Yüklenicinin işi sözleşmedeki teslim süresinde yerine getirmemesi, verilen ek sürede teslim edilen malların da teknik şartnameye aykırı olduğunun muayene kabul komisyonunca tespiti üzerine sözleşmenin feshedilmesinde mevzuata aykırılık yoktur.
beraat kararı , bilirkişi raporu , CMK 311/1-e , edimin ifasına fesat karıştırma , iade-i muhakeme , kanun yararına bozma , kesinleşmiş hüküm , muayene kabul komisyonu , yargılamanın yenilenmesi , yeni delil