...kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı... ...2013 tarih ve 5563 sayılı Olur ile sözleşme feshinin İl Müdürlüğünce onaylandığı, mevzuata göre, mücbir sebep hâlleri dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine...

...cezasının tahakkuk ettirilmemesi işleminde ihale mevzuatı ve Borçlar Kanunu uyarınca hukuka aykırılık bulunmamaktadır. ...20 günlük başvuru süresi içinde) 26.11.2018 tarihinde (Üniversite tarafından usul ve mevzuata uygun olarak imzalanmış sözleşme ile yetkilendirilmiş olan) müşavir firmaya...

...bulunmasına rağmen yer teslimi yapılmaması gerekçesiyle süre uzatımı verildiği, ayrıca mevzuata göre ödeneği bulunan işler için ihaleye çıkılmasının zorunlu olmasına karşın... ...görüldüğünden, söz konusu gecikmeler için “gecikme cezası” uygulanmamasında hukuka aykırılık yoktur.