...Mevzuata Aykırı Şekilde Kontrol Teşkilatı Üyesi Görevlendirmeleri... ...Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu) İdarede yeterli sayıda... ...quot; kadrosundaki teknik personelin görevlendirilmiş olduğu... ...mühendisinin sorumluluğu altında yapar. Sürveyanların çalışmalarını izler ve kontrol eder. ...veya vekili ile kontrol amiri, işin büyüklük ve önemine göre...

...Alımı” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. işgünü içinde teslim alınır. ...sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı, gelinen noktada ihalenin iptal edilmesi... ...gösteren bir mahiyette ise maddeye “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin... ...imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas...

...idare bünyesinde oluşturulan kontrol teşkilatınca ve dosyada... ...amaçlandığı, alınan bilirkişi kurulu raporu ile davacının fesih talebinin... maddesi ile 4735 sayılı Yasaya eklenen geçici 4. Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

Söz konusu iş, .. olarak belirlenmiştir. ...ortaya çıkması ve proje müellifi raporunda mevcut zemin üzerine... Aksine bir davranışın sorumluluğu yükleniciye aittir.

...ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı... fiyat farkı , idareden kaynaklanan nedenler , iş artışı

...olmadığı yönünden inceleme yapar ve bu hususlara uygunluk taşımayan... maddesinde düzenlenmiştir. ...zararına ilişkin düzenlenen raporu, (… ...zararı: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen kamu... ...sınırlar içinde Sayıştayın idari teşkilatının ne şekilde kurulacağı... b) Denetim raporları hakkında görüş bildirir.

...alacağının tahsili istemine ilişkindir. ...kurtulduğu giderler ile başka bir iş yaparak kazandığı veya kazanmaktan... ...sonra alınan bilirkişi kurulu ek raporunda fesih anındaki yapılmayan... Belediyesi’ne devredilen ...

...miktarlarını gösteren meteoroloji raporunda ise mevsim koşullarının... İhale konusu işe ait, … ...olmaması nedeniyle yapılamadığı kontrol teşkilatınca görülmüş... c) Genel salgın hastalık.

...1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı... ...hakedişlerde ve/veya kesin hakediş raporunda mahsuplaşma yolu ile... ...işinde; ödenek aktarımı, revize iş programı ve hesaplanan fiyat... 2021 Yılı için % 67 ödenek tespit olunmuştur. ...gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar ve onaylı bir nüshasını...

...alacağının tahsili istemine ilişkindir. ...kurtulduğu giderler ile başka bir iş yaparak kazandığı veya kazanmaktan... ...sonra alınan bilirkişi kurulu ek raporunda fesih anındaki yapılmayan... Belediyesi’ne devredilen ...