TL ihale bedelli ve “…… ...dışı bırakılmak suretiyle kamu zararına neden olunduğu... Kamu İhale Kurulu Kararlarına idarelerin... ...eşdeğer belgelerde; a) Belli sürelerde nakit akışını... Büyükşehir belediyesince gerçekleştirilen ……. ihale numaralı ve ….

...olduğu, böyle bir durumda ihalenin zamanında yapıldığının... ...verilip verilemeyeceği hususunda Kurulumuz görüşü talep edilmektedir... ...ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... İlk yıl için öngörülen ödenek, … ...bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi... ...devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.... ...kesilmemesi sonucu oluşan kamu zararı tutarı ... ...18’inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda... ...menfez yapım işinde; asfalt imalatında kullanılan agrega... ...uzatımının Yüksek Fen Kurulu Kararı, KGM Karayolu... ...geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

...ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa... ...ödeneği olarak tespit edilmesi,  süre uzatımı verilmesi ve... ...harcanmamasında kusurlu olduğundan süre uzatımı verilmesinin mümkün... ...ve değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra... ...sözleşme ödeneği harcandığı, imalat+fiyat farkı+KDV toplamının... ...fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için... ...ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye...

...getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...bildirildiği, Kamu İhale Kurulu'nun 08/08/2019... ...davalı idarece 120 gün süre uzatımının başlangıç tarihi... Belirtilen gerekçelerle, hukuka aykırı... ...kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına... ...devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında... ...dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu...

...tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre... ...talep etmesi üzerine, süre uzatımının belirlenmesi konusunda... ...ödemelerinin, hakediş içerisinde imalat tutarları ve fiyat farkları... ...ilgili mevzuat çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye... hakediş , KDV , süre uzatımı ...alınarak belirlenmesi gerektiğine, İlişkin bulunmaktadır...

...ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...çalışılamayan sürenin ek süre olarak yükleniciye verildiği... ...ve değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra... ...işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...süre içerisinde yapılan imalatlara fiyat farkı hesaplanabileceği... ...ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye...

...artışlarının da 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan... ...tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya... ...ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye... ...süre içerisinde yapılan imalatlara fiyat farkı hesaplanabileceği... ...fiyat farkı hesaplanması gerektiği yönündedir.

...yapılan bir temizlik hizmeti ihalesi ile ilgili olarak yine... ...kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine... ...aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine... 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 11. ...hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine...

...yükleniciye 668 gün süre uzatımı verildiği, uzatılan... ...ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ... görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra... ...işi”  nde, idaresince verilen süre uzatımlarına bağlı... ...ilgili mevzuat çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye... ...Kurum görüşleri) yapılmadan ihaleye çıkıldığı, işin...