kamu ihale kanununa göre yükleniciye süre uzatımı - Arama Sonuçları

YİGŞ’ne aykırı olarak verilen süre uzatımı ve revize iş programında imzası olmayan yapım denetim görevlisi fiyat farkından doğan kamu zararından sorumlu değildir.

YİGŞ’ne aykırı olarak verilen süre uzatımı ve revize iş programında imzası olmayan yapım denetim görevlisi fiyat farkından doğan kamu zararından sorumlu değildir.

  • 19/05/2024

... Diğer taraftan İlamda, yükleniciye Yapım İşleri Genel ... ödenmesi sonucu meydana gelen kamu zararından Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ile ... İnşaatın diğer Yapı Denetim Görevlilerinin de sorumlu tutulduğu ... ... Yapım denetim görevlilerinin mevzuata aykırı süre uzatımı ve revize iş programında imzaları bulunmadığı için doğan kamu zararından sorumlu tutulamaz.
ihale kanununa
… Devamı
Hatalı Süre Uzatımı Kararında İmzası Olmayan Kontrol Mühendisi Hakedişten Sorumlu Olur mu?

Hatalı Süre Uzatımı Kararında İmzası Olmayan Kontrol Mühendisi Hakedişten Sorumlu Olur mu?

...Hatalı Hakedişi İmzalayandan da Sorulur Kamu ihalelerinde kamu zararının sorumluluğunun tespiti, 5018... ... İdare, zemin iyileştirmesi nedeniyle yükleniciye haklı olarak 60 gün süre uzatımı vermiş, ancak bu 60 güne ek olarak sözleşmeye... ... çalışılmayan dönem , gerçekleştirme görevlisi , hakediş , illiyet bağı , kamu zararı , kontrol mühendisi , ödeme emri belgesi , sayıştay temyiz kurulu , sorumluluk , süre uzatımı
kanununa
… Devamı
Hakedişlerin Geç Ödenmesi Yükleniciye Süre Uzatımı Hakkı Verir mi?

Hakedişlerin Geç Ödenmesi Yükleniciye Süre Uzatımı Hakkı Verir mi?

Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve... ... İddiaya göre, bu süre uzatımı verilmeseydi iş zamanında bitmeyecek ve idarenin yükleniciden gecikme cezası kesmesi gerekecekti. ... Süre uzatımı verilerek bu cezanın kesilmemesi kamu zararı olarak nitelendirilmiştir. ... 29 kapsamında yükleniciye süre uzatımı verilmesini gerektiren, idare kaynaklı bir kusurdur.
kanununa
… Devamı
Yükleniciye Hangi Hallerde Süre Uzatımı Verilir?

Yükleniciye Hangi Hallerde Süre Uzatımı Verilir?

Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve... ... ... ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana ... yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya ... ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. İnşaat ... ... 29'a dayanarak verdiği 90 günlük süre uzatımında mevzuata aykırılık bulunmadığına ve kamu zararı oluşmadığına karar vermiştir.
kanununa
… Devamı
Zemin Koşulları Beklenenden Farklı Çıkarsa Yüklenici Süre Uzatımı Alabilir mi?

Zemin Koşulları Beklenenden Farklı Çıkarsa Yüklenici Süre Uzatımı Alabilir mi?

... olduğundan, zemin durumuna göre yürütülmesi gereken çalışmalar dikkate alınarak süre uzatımı verilmesinin makul olduğu ... kompleksi yapım işi için ihaleye çıkmıştır. ... ...etüdü yapmadan 'yumuşak zemin' öngörüsüyle çıktığı ihalede, zeminin 'kayalık' çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verilmesi Sayıştay tarafından incelendi. ... ...değerlendirmesini 'idare kaynaklı bir sebep' olarak kabul etti ve verilen süre uzatımında kamu zararı olmadığına karar verdi.
kanununa
… Devamı
Hava Muhalefeti Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi Kamu Zararı Yaratır mı?

Hava Muhalefeti Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi Kamu Zararı Yaratır mı?

Ancak idare, 01.12.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yükleniciye 87 gün süre uzatımı vermiştir. ... Sayıştay denetçisi, bu süre uzatımının ihale dokümanına aykırı olduğunu ve gecikme cezası kesilmeyerek kamu zararına neden olunduğunu iddia etmiştir. ... Sayıştay Değerlendirmesi: YİGŞ Hükümlerine Göre Süre Uzatımı Haklıdır Sayıştay Temyiz Kurulu, idarenin savunmasını haklı bulmuştur.
kanununa
… Devamı
Süre uzatım sebepleri bulunan fakat işi bitiremediğinden hareketle sözleşmesi feshedilen yükleniciye yaptırım uygulanması mümkün müdür?

Süre uzatım sebepleri bulunan fakat işi bitiremediğinden hareketle sözleşmesi feshedilen yükleniciye yaptırım uygulanması mümkün müdür?

  • 05/05/2024

... idare arasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre anahtar teslim götürü bedel ... usulüyle 1.297.000,00-TL ihale bedeli üzerinden 03/01 ... bitirilmesi gereken işin süresinde bitirilmediği, 03/01/2012 tarihinde yükleniciye ihtarname çekilerek işin ... ... ...geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına hak kazandığı anlaşıldığından, davacının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahisle kamu ihalelerinden yasaklanmasına...
kanununa
… Devamı
4735 Geçici 6. Madde Süre Uzatımı Nasıl Hesaplanır?

4735 Geçici 6. Madde Süre Uzatımı Nasıl Hesaplanır?

Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve... ... 50 gün Mevzuata göre idarenin yükleniciye 50 gün süre uzatımı vermesi ve iş bitim tarihini ... ... ... yapılmayan iş için, formüle göre 50 gün olması gereken sürenin ... olduğuna ve aradaki 40 günlük süre için gecikme cezası uygulanmamasının kamu zararı olduğuna karar verdi ...
kanununa
… Devamı
Proje değişikliği için idarenin onayı gerektiğinden, idarece verilen süre uzatımı sonucu fiyat farkı hesaplanmalıdır.

Proje değişikliği için idarenin onayı gerektiğinden, idarece verilen süre uzatımı sonucu fiyat farkı hesaplanmalıdır.

  • 27/03/2024

... yürürlükte bulunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım ... için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve ... sözleşmelerde, bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş ... ... ...gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken aya göre iş kalemleri ya da iş grupları için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen...
… Devamı